1 Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 21093, 2114,211440,21150,219060 час 248200. Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФГКУ УВО УМВД России по Липецкой области
подполковник полиции
_______________ А.А. Платонов
“____” марта 2016 г.






федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области»



ДОКУМЕНТАЦИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения государственного контракта на закупку работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
принадлежащих ФГКУ УВО России по Липецкой области























г. Липецк
2016 г.


Способ определения подрядчика, адрес электронной площадки, сведения о государственном заказчике
1. Способ определения подрядчика – аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион).
2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: sberbank-ast.ru.
3. Государственный заказчик (далее – заказчик) – федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области». Место нахождения и почтовый адрес: 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35. Номер телефона/факса: (4742) 36-90-02, 50-61-31. Адрес электронной почты: [email protected] Ответственное должностное лицо – Тесленко Андрей Александрович.

Наименование и описание объекта закупки, условия государственного контракта, начальная (максимальная) цена государственного контракта и ее обоснование, иная информация
4. Объект закупки – работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
5. Предмет контракта – выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
6. Техническое задание (Описание объекта закупки):
Требования, установленные Заказчиком:

1.1.- требования Заказчика к наименованию и количеству оказываемых услуг
№ п\п
Наименование услуг
Ед. измерения
Кол-во

1
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 21093, 2114,211440,21150,219060
час
248200

2
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобиля УАЗ 31519,315195,315196,316300
час
99280

3
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобиля ФОРД ФОКУС2,3
час
5840

4
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобиля ФИАТ АЛБЕА
час
2920

5
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобиля Хюндай j40
час
2920

6
Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобиля ЗИЛ СААЗ 4545
час
2920


ВСЕГО:
час.
362080



1.2.- требования Заказчика к потребительским свойствам и техническим характеристикам товара


Наименование характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.
Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ.
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта принадлежащего ФГКУ УВО УМВД России по Липецкой области.
Перечень автотранспорта согласно Приложению №1.
Автосервис по ремонту автотранспортных средств должен соответствовать следующим условиям:
-иметь подготовленных специалистов высокой квалификации и сертификат соответствия Госстандарту России для производства любых видов работ связанных с диагностикой, ремонтом и обслуживанием автомобилей.
-быть оснащенным ремонтно-диагностическим оборудованием, для производства работ по заводским технологиям, в том числе:
-подъемниками;
-диагностическим оборудованием ;
- шиномонтажным оборудованием;
-инструментом для ремонта;
-оборудованием для проверки и регулировки сход-развала;
-оборудованием для регулировки света фар;
-диагностическим оборудованием для тестирования и очистки форсунок;
-оборудованием для диагностики системы тормозов;
-стапелем с измерительной системой;
-сварочным аппаратом;
-стендом для диагностики подвески при проведении ТО и кузовного ремонта;
-полнопрофильным кузовным участком, имеющим пост по ремонту и покраске кузовов.
Автосервис по ремонту автотранспорта должен располагаться в г.Липецк и обеспечить предоставление для обслуживания автомобиля Заказчика:
-консультации специалистов;
-резервирование запчастей на складе;
-прием на сервисную станцию без предварительной записи.
Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ. При производстве работ должны быть обеспечены соблюдение техники безопасности и сохранность имущества Заказчика. 
Работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту  автотранспорта, включая все виды ремонтных работ, в том числе: регулировка узлов и агрегатов, кузовные работы любой сложности, ремонт ходовой части, двигателя, подвески, тормозной системы, ремонт электрики, проведение капитального ремонта, в том числе двигателя, ходовой части, агрегатов, компьютерная диагностика, производятся непосредственно на территории заказчика.
Работы по покраске автомобилей, а также по регулировке развал-схождения, производятся на производственных площадях исполнителя.
В стоимость работ включены все расходные материалы, комплектующие и запасные части. 
Привлечение соисполнителей не допускается. 
Качество работ и материалов, используемых при проведении работ, технического обслуживания автотранспортных средств должно соответствовать необходимым стандартам, предусмотренным действующим законодательством, связанных с предметом государственного контракта. 
Ремонтные работы должны быть выполнены с высоким качеством, с соблюдением технологии производства работ, в месте производства работ должен быть организован контроль качества производства работ. 
Используемые запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров), иметь торговую марку и товарный знак. 
Все устанавливаемые запасные части и используемые расходные материалы должны быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяться на территории Российской Федерации и произведены в Российской Федерации.
Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть сертифицировано и испытано, иметь технические паспорта. 
Все работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства работ, норм и правил действующих на территории РФ. Выполненные работы должны быть сданы Заказчику по акту выполненных работ.
 Исполнитель должен обеспечивать:
- Хранение автомобиля Заказчика в круглосуточно охраняемом помещении;
- Замененные узлы, агрегаты возвращать Заказчику вместе с автомобилем
- Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (счета, заказ - наряды, акты приема работ), а так же, по требованию Заказчика предъявлять соответствующие сертификаты;
- Предоставлять по требованию Заказчика подробное описание методологии и технологии выполнения работ;
- Информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслуживания или ремонта по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке неисправностей.
-Срок выполнения работ по техническому обслуживанию транспортного средства не должен превышать 1-го рабочего дня, а по ремонту транспортного средства - 3-х рабочих дней с момента передачи автомобиля Исполнителю.

ГАРАНТИЯ:
На работы - 3 месяца, на новые узлы, агрегаты, материалы - в течение гарантийных сроков, установленных заводами изготовителями. 
На жестяные работы по ремонту кузова и его элементов - в течение 6-и месяцев. 
На окрасочные работы кузова - в течение 6-и месяцев. 

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
г. Липецк

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
С момента подписания и по 25.12.2016 г.



ПЕРЕЧЕНЬ АВТОТРАНСПОРТА


№№ п/п
Марка и модель транспортного средства
Год выпуска транспортного средства
Идентификационный номер

1
2
3
4

1
ВАЗ 21093
2000
XTA21093012879002

2
ВАЗ 21104
2006
XTA21104060991264

3
ВАЗ 21104
2006
XTA21104060991337

4
ВАЗ 211440
2005
XTA21140064106357

5
ВАЗ 211440
2008
XTA211440B4648154

6
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084648093

7
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084648103

8
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084650286

9
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084651603

10
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084652096

11
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084652272

12
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084652241

13
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084652142

14
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084652095

15
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084652231

16
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084652072

17
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084651989

18
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084648654

19
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084651810

20
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084651869

21
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084646975

22
ВАЗ 211440
2008
XTA21144084648636

23
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094791000

24
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790875

25
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790382

26
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790983

27
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790942

28
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790793

29
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790338

30
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790874

31
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790970

32
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790806

33
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094791054

34
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790967

35
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094790792

36
ВАЗ 211440
2009
XTA21144094791034

37
ВАЗ 211440
2010
XTA211440A4912718

38
ВАЗ 211440
2010
XTA211440B4929019

39
ВАЗ 211440
2010
XTA211440A4912815

40
ВАЗ 211440
2010
XTA211440B4928470

41
ВАЗ 211440
2010
XTA211440A4913120

42
ВАЗ 211440
2010
XTA211440A4912846

43
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5052062

44
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5052002

45
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5052527

46
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5052564

47
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5049113

48
ВАЗ 211440
2011
XTA211440C5061375

49
ВАЗ 211440
2011
XTA211440C5067761

50
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5051335

51
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5050471

52
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5051702

53
ВАЗ 211440
2011
XTA211440C5061799

54
ВАЗ 211440
2011
XTA211440B5051715

55
ВАЗ 211440
2011
XTA211440C5067758

56
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5114097

57
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5114160

58
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5114096

59
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5114272

60
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5114503

61
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5127292

62
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5126137

63
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5124844

64
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5124574

65
ВАЗ 211440
2012
XTA211440C5132560

66
ВАЗ 21150
2004
XTA21150043767833

67
ВАЗ 21150
2004
XTA21150043767868

68
ВАЗ 21150
2004
XTA21150043776943

69
ВАЗ 21150
2004
XTA21150043767817

70
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151242

71
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0154040

72
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151704

73
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151302

74
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151672

75
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151440

76
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151033

77
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151793

78
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151241

79
ВАЗ 219060
2013
XTT219060D0152170

80
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151457

81
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151583

82
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0151266

83
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0150946

84
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0150948

85
ВАЗ 219060
2013
XTA219060D0150560

86
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0252139

87
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0252036

88
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0252168

89
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0251555

90
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0251842

91
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0251518

92
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0252326

93
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0252064

94
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0250846

95
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0251581

96
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0250555

97
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0252169

98
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0252269

99
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0250359

100
ВАЗ 219060
2014
XTA219060E0251591

101
ГАЗ 32213
2005
X9632213050418361

102
ГАЗ 3302
2014
X96330200E2589305

103
ЗИЛ- СААЗ 4545
2007
X3D45450070000233

104
УАЗ 31519
2000
XTT315190Y0001056

105
УАЗ 31519
2000
XTT315190Y0013413

106
УАЗ 31519
2003
XTT31519230556728

107
УАЗ 31519
2005
XTT31519050599687

108
УАЗ 31519
2005
XTT31519060507963

109
УАЗ 315195
2006
XTT31519560528305

110
УАЗ 315195
2006
XTT3119560528309

111
УАЗ 315195
2006
XTT31519570533051

112
УАЗ 315195
2006
XTT31519570532915

113
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543115

114
УАЗ 315195
2007
XTT31519570542748

115
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543080

116
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543026

117
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543261

118
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543031

119
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543242

120
УАЗ 315195
2007
XTT31519580553182

121
УАЗ 315195
2007
XTT31519580552932

122
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543027

123
УАЗ 315195
2007
XTT31519570542074

124
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543070

125
УАЗ 315195
2007
XTT31519580553074

126
УАЗ 315195
2007
XTT31519570542561

127
УАЗ 315195
2007
XTT31519570543189

128
УАЗ 315195
2009
XTT31519590574529

129
УАЗ 315195
2009
XTT31519590574699

130
УАЗ 315195
2009
XTT31519590574773

131
УАЗ 315195
2009
XTT31519590574726

132
УАЗ 315195
2009
XTT31519590574511

133
УАЗ 315195
2009
XTT31519590573269

134
УАЗ 315195
2009
XTT31519590574522

135
УАЗ 315196
2011
XTT315198C0504334

136
УАЗ 315196
2011
XTT315196C0504409

137
УАЗ 315196
2011
XTT315196B0502726

138
УАЗ 315196
2011
XTT315196C0504565

139
УАЗ 316300
2012
XTT316300C0032330

140
УАЗ 316300
2012
XTT316300C0010166

141
УАЗ 316300
2012
XTT316300C0032315

142
УАЗ 316300
2012
XTT316300C0010383

143
УАЗ 316300
2012
XTT316300C0010275

144
УАЗ 316300
2012
XTT316300C0010158

145
УАЗ 316300
2013
XTT316300E0005996

146
УАЗ 316300
2013
XTT316300E0006177

147
УАЗ 316300
2013
XTT316300E0006362

148
ФИАТ АЛБЕА
2010
XU31178000AZ133521

149
Форд «Фокус»
2005
X9F4XXEED45A64207

150
Форд «Фокус»
2012
X9FMXXEEBMCR65

151
Хюндай j40
2015



6.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877, Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденным Министерством автомобильного транспорта РСФСР от 20.09.1984, ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», РД 37.009.024-92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей предприятиями автотехобслуживания», РД 37.009.010-85 «Руководство по организации диагностирования легковых автомобилей на СТО системы «Автотехобслуживание», иной действующей нормативной документацией, эксплуатационно-технической документации на автотранспортные средства.
6.3. Сроки выполнения работ:
начальный срок – с даты заключения контракта;
конечный срок – 25.12.2016г.
6.4. Работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств должны выполняться на территории подрядчика в г. Липецке, с использованием запчастей и материалов подрядчика.
Исполнитель обязан устанавливать на автомобили Заказчика только новые запасные части, не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Качество используемых материалов (запасных частей, узлов, агрегатов и т. д.) удостоверяется соответствующим документом (актом (ми) приёмочного контроля качества, паспортом, сертификатом и другими документами)
6.5. Техническое задание на выполнение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств:
6.5.1. Подрядчик обязан обеспечить:
сохранность автотранспортного средства переданного Подрядчику для выполнения работ и установленного на нем оборудования;
внеочередной заезд транспортного средства заказчика на ТО;
технологическую мойку транспортного средства заказчика, поступающего на ТО;
эвакуацию транспортного средства Заказчика (в случае поломки автотранспорта в гарантийный срок);
выполнения экстренных ремонтных работ в выходные и праздничные дни;
нести все расходы по устранению недостатков некачественного ремонта автотранспортного средства, выявленных Заказчиком при приемке работ, а также недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), выявленных после приемки работы в течение срока гарантии качества работ.
6.5.2. Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств содержится в приложении № 2 к документации электронного аукциона.
6.5.3. Перечень запасных частей и расходных материалов содержится в приложении № 3 к документации электронного аукциона.
6.6. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 100 000,00 рублей (выделено лимитов бюджетных средств Российской Федерации).
6.7. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей автотранспортных средств – 30 653 317,00 рублей.
6.8. Средняя цена единицы работ по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств, в том числе по замене запасных частей 740,00 рублей за 1 чел./час.
6.9. Обоснование начальной (максимальной) цены запасных частей автотранспортных средств и начальной (максимальной) цены работ по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств, в том числе по замене запасных частей содержится в приложении № 4 к документации электронного аукциона.
7. Источник финансирования закупки – средства федерального бюджета Российской Федерации.
8. Цена контракта должна быть сформирована с учетом стоимости запасных частей и расходных материалов, стоимости выполненных работ, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
9. Оплата работ производится заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика и осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, а также по факту выполнения работ по каждому прошедшему техническое обслуживание и (или) отремонтированному автотранспортному средству в течение 10 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления документов на оплату.
10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком, – российский рубль.
11. Возможность заказчика изменить условия контракта:
11.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.
11.2. При исполнении контракта допускается возможность изменения его условий по соглашению сторон:
при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара, иных условий контракта;
если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств с учетом положений статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Требования к участникам закупки
13. Размещение заказа осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в связи с чем участниками закупки могут быть только организации – юридические лица.
14. Участниками закупки не могут быть организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 г. 1457.
15. К участникам закупки устанавливаются следующие требования:
15.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.
15.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
15.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 13LINK consultantplus://offline/ref=C5B5A5E6B836FEF6F34B9B9E103EC5BE544583D8BAC117BF8A6099D11267EAB6954EBD078DDBaDH 14Кодексом15 Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
15.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 13LINK consultantplus://offline/ref=C5B5A5E6B836FEF6F34B9B9E103EC5BE544584DCBCC017BF8A6099D11267EAB6954EBD038DBDDFa1H 14законодательством15 Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 13LINK consultantplus://offline/ref=C5B5A5E6B836FEF6F34B9B9E103EC5BE544584DCBCC017BF8A6099D11267EAB6954EBD038DBFDFa6H 14законодательством15 Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято.
15.5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
15.6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
15.7. Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе, требования к такой заявке и инструкция по ее заполнению, сроки проведения электронного аукциона, разъяснения положений документации об электронном аукционе, обеспечение заявки на участие в электронном аукционе и исполнения контракта, иная информация
16. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, адрес которой указан в настоящей документации, в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
17. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:
согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией;
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
18. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;
декларацию участника электронного аукциона о его соответствии требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
19. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
Участник электронного аукциона должен указать следующую информацию о товаре, предлагаемом для использования при выполнении работ (по каждому наименованию): конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в приложении № 2 к настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Все документы и сведения в составе заявки на участие в электронном аукционе должны быть составлены на русском языке, быть полными, достоверными, не допускать возможность их двусмысленного толкования.
20. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе –29.03.2016 г., 11 часов 00 минут.
21. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе – 29.03.2016 г.
22. Дата проведения электронного аукциона – 01.04.2016 г.
23. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе.
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в настоящей документации, вправе направить на адрес этой электронной площадки запрос о даче разъяснений положений настоящей документации с 21.03.2016 г. по 24.03.2016 г. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений настоящей документации в отношении данного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в соответствии с Законом о контрактной системе разъяснения положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
24. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
Участник закупки обязан внести денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном статьей 44 Закона о контрактной системе.
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 1 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в настоящей документации.
25. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.
Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в настоящей документации. В случае, если предложенная участником электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в настоящей документации, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений 13LINK consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B7D754FEC6EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A1821CBCO5VEG 14статьи 3715 Закона о контрактной системе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 13LINK consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1AC3E0D5D38386690EAB7CEDEBFC6C90A69B1892FA7B389C434987F160836EK1SBL 14статьи 4515 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в настоящей документации, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Банковская гарантия, помимо требований, установленных статьей13LINK consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1AC3E0D5D38386690EAB7CEDEBFC6C90A69B1892FA7B389C434987F160836EK1SBL 14 4515 Закона о контрактной системе, в обязательном порядке должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, в порядке и сроки, установленные статьей 70 Закона о контрактной системе.
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику: ИНН 4825090154, КПП 482501001, УФК по Липецкой области (ФГКУ УВО УМВД России по Липецкой области л/с 05461А79100), р/с 40302810000001000001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК, БИК 044206001.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, принадлежащих ФГКУ УВО России по Липецкой области.
26. Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.
26.1. Информация о контрактном управляющем:
Тесленко Андрей Александрович
26.2. Информация об ответственных за заключение контракта:
Тесленко Андрей Александрович – заместитель начальника ФГКУ УВО УМВД России по Липецкой области.
номер телефона: (4742) 36-90-02
адрес электронной почты: [email protected]
26.3. Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт, при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать проект контракта в срок, установленный статьей 70 Закона о контрактной системе.
26.4. Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт, признаются уклонившимися от заключения контракта в случаях и порядке, установленных статьями 37, 70, 96 Закона о контрактной системе.
27. Преимущества, предоставляемые в соответствии со 13LINK consultantplus://offline/ref=B86F5DF6DA6541434458BD5E75F797C9853FCEB47F4FADB890B2FCB3C4F0D7FAA9A97EF3717AC44CFEv1O 14статьями 2815 - 13LINK consultantplus://offline/ref=B86F5DF6DA6541434458BD5E75F797C9853FCEB47F4FADB890B2FCB3C4F0D7FAA9A97EF3717AC44FFEvEO 143015 Закона о контрактной системе – не установлены.
28. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием его причин – установлены п. 13, п. 14 документации открытого аукциона.
29. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – не установлены.
Приложение № 4
к документации
аукциона в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ
начальной (максимальной) цены запасных частей автотранспортных средств




Наименование работ
Источники информации,
информация о ценах работ
(в рублях)
Общая начальная (максимальная) цена запасных частей автотранспортных средств, руб.


Поставщик №1

Поставщик № 2


Поставщик № 3



Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств


29 774 179,00


29 753 958,00


32 431 814,00


30 653 317,00



Начальная (максимальная) цена запасных частей определена методом сопоставимых рыночных цен и установлена в размере – 30 653 317,00 рублей.


ОБОСНОВАНИЕ
начальной (максимальной) цены единицы работы по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств, в том числе по замене запасных частей




Наименование работ
Источники информации,
информация о ценах работ
(в рублях)


Начальная (максимальная) цена чел/часа, руб.


Поставщик №1

Поставщик
№2

Поставщик
№3



Единицы работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств


830,00


640,00


750,00


740,00




Начальная (максимальная) цена единицы работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств определена методом сопоставимых рыночных цен и установлена в размере – 740,00 рублей.
Приложение № 5
к документации
аукциона в электронной форме

ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

г. Липецк « ___ » _________ 2016 г.

От имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, государственный заказчик – федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны «Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующ______ на основании _____________________________, с одной стороны и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующ_____ на основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (далее – Работы), указанных в приложении № 1, в соответствии с техническим заданием, с использованием запасных частей (приложение № 3), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях настоящего Контракта.
1.2 Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________________ рублей.
В указанную цену включена стоимость запасных частей и расходных материалов, стоимость выполненных работ, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена единицы работы по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств, в том числе по замене запасных частей составляет ________ рублей за 1 чел/час (приложение № 2).
2.4. Общая цена запасных частей и материалов составляет ____________________ рублей (приложение № 3).
2.5. Оплата работ производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления документов на оплату.

3. Место, условия и сроки выполнения работ
3.1. Работы должны выполняться на территории Исполнителя в Липецкой области, с использованием запчастей и материалов Исполнителя.
3.2. Срок выполнения работ:
- начальный срок – с даты заключения Контракта;
- конечный срок – 25.12.2016 г.

4. Качество работ
4.1. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы должен быть не менее 30 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ.
4.2. Срок предоставления гарантии качества с даты подписания акта приемки выполненных работ:
- на выполненные работы - 3 месяца;
- на новые узлы, агрегаты, материалы - в течение гарантийных сроков, установленных заводами изготовителями;
- на жестяные работы по ремонту кузова и его элементов - в течение 6-и месяцев;
- на окрасочные работы кузова - в течение 6-и месяцев.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, с соблюдением требований установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиями эксплуатационно-технической документации на автотранспортные средства, Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877, Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденным Министерством автомобильного транспорта РСФСР от 20.09.1984, ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», РД 37.009.024-92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей предприятиями автотехобслуживания», РД 37.009.010-85 «Руководство по организации диагностирования легковых автомобилей на СТО системы «Автотехобслуживание», иной действующей нормативной документацией, эксплуатационно-технической документации на автотранспортные средства, с использованием запчастей и материалов Исполнителя.
5.1.2. Обеспечить сохранность автотранспортного средства переданного Исполнителю для выполнения работ и установленного на нем оборудования.
5.1.3. Обеспечить внеочередной заезд транспортного средства Заказчика на ТО.
5.1.4. Обеспечить технологическую мойку транспортного средства Заказчика, поступающего на ТО.
5.1.5. Обеспечить эвакуацию транспортного средства Заказчика (в случае поломки автотранспорта в гарантийный срок).
5.1.6. Обеспечить выполнения экстренных ремонтных работ в выходные и праздничные дни.
5.1.7. Нести все расходы по устранению недостатков некачественного ремонта автотранспортного средства, выявленных Заказчиком при приемке работ, а также недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), выявленных после приемки работы в течение срока гарантии качества работ.
5.1.8. Уведомить Заказчика не менее чем за 3 часа до окончания выполнения работ о времени готовности автотранспорта к выдаче.
5.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.1.10. В случае изменения места нахождения, платежных реквизитов и почтового адреса в трехдневный срок письменно уведомить об этом Заказчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Порядок приемки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с участием представителя Исполнителя по месту выполнения работ и оформляется путем подписания акта приемки выполненных работ (далее – Акт), предоставленного Исполнителем.
6.2. Акт подписывается Заказчиком в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы.
6.3. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций является обязательным.
6.4. Экспертиза своими силами проводится Заказчиком в течение 5 рабочих дней по факту выполнения работ и предоставления Исполнителем Акта.
6.5. Экспертиза привлеченными Заказчиком экспертами, экспертными организациями проводится в течение 5 рабочих дней по факту выполнения работ и предоставления Исполнителем Акта.
6.6. В случае несоответствия выполненных работ требованиям настоящего контракта заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, направляет Исполнителю отказ от подписания Акта.
6.7. В течение 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа от приемки работ, Стороны составляют акт с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
6.8. В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие выполненных работ установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований контракта, не препятствующих приемке выполненных работ) Исполнитель возмещает заказчику стоимость экспертизы.

7. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в 13LINK consultantplus://offline/ref=A3E5F269E8448A6248FE455235B39D79A04C474BA91FBED1CCDC902BE643A550DEF03EDF316D9971B80BO 14порядке15, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063), но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в 13LINK consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB86DA85AC42C484FA71592E92D03F9D150A492B46BB145F66C8940F7F90D2A3441N 14порядке15, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. Штраф устанавливается в размере равном 10 процентов цены Контракта и составляет __________________(______________________________________) руб. ____ коп.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в 13LINK consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB86DA85AC42C484FA71592E92D03F9D150A492B46BB145F66C8940F7F90D2A3441N 14порядке15, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. Штраф устанавливается в размере равном 2,5 процента цены Контракта и составляет _________ (_____________________________________) руб. _____ коп.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут или изменен при обоюдном согласии Сторон. Свое решение на досрочное расторжение либо изменение Контракта Сторона, получившая предложение, должна сообщить другой Стороне в течении 10 календарных дней с момента получения этого предложения.
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в том числе:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ цены Контракта.
8.3. Заказчик вправе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.5. Заказчик отменяет решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течении десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также, если в случае проведения необходимых экспертиз, Заказчику компенсированы затраты на их проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставили предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
8.7. По требованию одной из сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.8. Все изменения к настоящему контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9. Требование обеспечения исполнения контракта
9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено в форме _______________________ и составляет __________________ (__________________________) руб. ____ коп.
9.2. Заказчик обязуется возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применена Исполнителем) не позднее, чем через 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного требования от Исполнителя о возврате указанных денежных средств, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.
В письменном требовании Исполнителя указываются реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения и почтовый адрес Исполнителя (для юридических лиц), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства Исполнителя (для физических лиц), ИНН, КПП, платежные банковские реквизиты счета, на который производится перечисление денежных средств, сумма, подлежащая возврату.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 25.12.2016г., а в части оплаты – до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.2. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, при недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон


ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГКУ УВО УМВД России по Липецкой области


398000, г. Липецк, ул. Интернациональная, 35


Тел. (4742) 36-90-02, 50-61-31


ИНН 4825090154, КПП 482501001


л/с 03461А79100 в УФК по Липецкой области


БИК 044206001


р/с 40105810200000010002 в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК






_______________________(_______________)

__________________(_______________)




«_____» _______________ 2016 г.
«_____» _______________ 2016 г.






Приложение № 1
к государственному контракту
№ _______
от «_____» __________ 2016 г.

Сведения об автотранспортных средствах,
подлежащих техническому обслуживанию и ремонту
№ п/п
Марка автомобиля
Год выпуска
Идентификационный
номер

1
















Заказчик
Исполнитель

_________________(_________________)
________________(_________________)




«_____» _______________ 2016 г.
«_____» _______________ 2016 г.




Приложение № 2
к государственному контракту
№ _______
от «_____» __________ 2016 г.

Перечень
стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

Заказчик
Исполнитель

_________________(_________________)
________________(_________________)




«_____» _______________ 2016 г.
«_____» _______________ 2016 г.




Приложение № 3
к государственному контракту
№ _______
от «_____» __________ 2016 г.

Перечень
запасных частей и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта

п/п
Наименование
Стоимость, руб.






Заказчик
Исполнитель

_________________(_________________)
________________(_________________)




«_____» _______________ 2016 г.
«_____» _______________ 2016 г.










13PAGE 15






Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 8, Знак1

Приложенные файлы

  • doc 12069837
    Размер файла: 418 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий