2.2. Требования к месту выполнения работ: — Электродепо «Варшавское» — Варшавское шоссе д.95 2.3. 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 95.


на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761

г. Москва «__» __________ 20__ г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», в лице Харитонова Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности №18-13/279 от 31.12.2014г., в интересах электродепо "Варшавское" ГУП «Московский метрополитен», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, для индивидуальных предпринимателей и для физических лиц - фамилия, имя, отчество), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа ГУП «Московский метрополитен» путём проведения процедуры аукцион в электронной форме (протокол № _________________ от ___.___.______г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена Договора и порядок расчетов

Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (____) рублей ______ (____) копеек, в том числе НДС - _____ %, ______(______) рублей ____ (______) копеек (далее – Цена Договора) указана в Расчете стоимости (приложение №3 к настоящему Договору).
Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок ( Салон «Faiveley transport») к настоящему Договору составляет ____ (___) рублей ____ (___) копеек, в том числе НДС - ____ %, ____ (___) рублей ____ (___) копеек и указана в Калькуляции (Приложение № 4 к настоящему Договору.
Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок ( Кабина машиниста «Faiveley transport») к настоящему Договору составляет ____ (___) рублей ____ (___) копеек, в том числе НДС - ____ %, ____ (___) рублей ____ (___) копеек и указана в Калькуляции (Приложение № 5 к настоящему Договору).
Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок (Кабина машиниста «ТРАНСКОН») к настоящему Договору составляет ____ (___) рублей ____ (___) копеек, в том числе НДС - ____ %, ____ (___) рублей ____ (___) копеек и указана в Калькуляции (Приложение № 6 к настоящему Договору).
Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок (Салон «ТРАНСКОН») к настоящему Договору составляет ____ (___) рублей ____ (___) копеек, в том числе НДС - ____ %, ____ (___) рублей ____ (___) копеек и указана в Калькуляции (Приложение № 7 к настоящему Договору).
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный Договором объём работ при изменении потребности в работах по настоящему договору, но не более чем на 10% , при этом Цена Договора изменяется пропорционально измененному объему работ при неизменной цене за единицу работы.
2.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления части Цены Договора в соответствии с объемами фактически выполненных работ после приемки-передачи результатов выполненных работ, на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов сдачи-приемки работ (Приложение №8 к настоящему Договору), справок о стоимости выполненных работ (по необходимости), счетов, счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком счетов на оплату стоимости выполненных работ, за исключением случаев, предусмотренных п.7.5. Договора.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора.


3. Сроки выполнения работ

Подрядчик производит выполнение работ предусмотренных п.1.1. настоящего в течение 365 календарных дней с момента подписания Договора.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ

Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет Заказчику, подписанный им Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах.
4.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ, на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ.
4.3. При несогласии с объемами и качеством выполненных работ Заказчик возвращает Подрядчику Акт сдачи-приемки работ с мотивированными возражениями и указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
После устранения недостатков, в указанный Заказчиком срок, Подрядчик повторно сдает Заказчику результаты работ в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Договора.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов, вызванных действиями Подрядчика, он возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
4.4. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки и дефекты, Заказчик привлекает для их устранения третьих лиц, а Подрядчик возмещает Заказчику понесенные в связи с этим расходы.
4.5. Качество и безопасность выполненных работ, и безопасность результатов работ должно соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задание (Приложение №1 к настоящему Договору).
Для проверки соответствия качества и (или) безопасности выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.6. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику разъяснения - по запрашиваемой в соответствии с пунктом 5.1.3. информации - в отношении выполненных работ.
4.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодные или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Не соблюдение данного требования влекут для Подрядчика последствия, предусмотренные статьей 716 ГК РФ.
4.9. Подписанный сторонами Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных работ, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3. Договора.
4.10. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются главой 37 ГК РФ.

5. Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации (Актов сдачи-приемки работ), подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств Метрополитена. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
5.3. Подрядчик вправе:
Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки работ.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
Подрядчик обязан:
5.4.1.Выполнить работы своевременно, качественно, в полном объеме согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору).
5.4.2.Нести ответственность и обеспечивать соответствие технологии, результатов и порядка выполнения работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ.
5.4.3.Сообщать Заказчику, по его запросам, о ходе, качестве и состоянии выполняемых работ.
5.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, полученного для выполнения работ.
5.4.5.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.4.6.Не нарушать прав третьих лиц, самостоятельно и за свой счет урегулировать требования, предъявленные третьими лицами к Заказчику в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки в полном объеме.
5.4.7. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора.
Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком на сумму 5 922 697, 94 (пять миллионов девятьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто семь рублей 94 копейки), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены, в форме - безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора. Выбор обеспечения исполнения Договора осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению.
 5.4.7.1. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.4.7 Договора. При этом банковская гарантия должна предусматривать безусловное право Заказчика требовать от Банка выдавшего ее, уплаты возмещений предусмотренных настоящим Договором.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, путем указания на Стороны настоящего Договора, название предмета и ссылки на основании заключения настоящего Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок, превышающий не менее чем на 60  календарных дней срок выполнения работ по Договору.
5.4.7.2. ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящем пункте 5.4.7. на следующий счет:
ГУП «Московский метрополитен»
ИНН 7702038150 КПП 770201001
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Расчетный счет 40602810800910000014
Корреспондентский счет 30101810500000000219
БИК 044525219
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
5.4.7.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
Срок обеспечения исполнения Договора, предоставляемый Подрядчиком, должен превышать не менее чем на 60 календарных дней срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком.
 5.4.7.4. В случае, непредставления обеспечения исполнения договора Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор
При этом Заказчик имеет право обратить взыскание во внесудебном порядке на обеспечение исполнения договора, представленное Подрядчиком, за нарушение Подрядчиком  договорных обязательств, указанных в настоящем договоре.
5.4.7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения  обязательств  по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком  своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется  в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора
5.4.8. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении руководителей и всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, предоставленные Подрядчиком в рамках аукциона в электронной форме на право заключения договора __________________________________ (номер закупочной процедуры ________), (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением подтверждающих документов или копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом и уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6. Гарантии

6.1. Ремонтное предприятие должно гарантировать исправную работу восстановленного и отремонтированного климатического оборудования производства фирмы «Faiveley transport», «ТРАНСКОН» с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ до следующего технического обслуживания.
При выявлении дефектов в период гарантийного срока Подрядчик обязан прибыть к Заказчику, для составления акта рекламации, с момента подачи Телефонограммы в течении 24 часов (двадцати четырех часов).
Вызов представителя Подрядчика осуществляется путем направления _____________ (телефонограммы, факса, письма по электронной почте).
Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не более 5 дней с момента составления технического акта или акта рекламации.
При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет технический акт или акт-рекламацию в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику.
Требования Акта-рекламации считаются исполненными, при составлении Акта о восстановлении оборудования подписанного Сторонами.
6.2. Об устранении дефектов и недостатков составляется Акт. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.3. При отказе Подрядчика от устранения недостатков и дефектов Заказчик организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов Подрядчик возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
6.4. Если Подрядчик не выполнит работы, в установленный актом срок, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и дефекты. Подрядчик в этом случае возмещает Заказчику затраты по устранению дефектов и недостатков.
Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. С уведомлением Заказчика, Подрядчик вправе привлечь к исполнению работ других лиц (Субподрядчиков). Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по договору. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
- уплаты пени за нарушение сроков выполнения работ - в размере 0,1% стоимости невыполненных в срок работ по Договору, за каждый день просрочки,
- уплаты пени за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом об устранении дефектов и недостатков - в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.
- уплаты пени за некачественно выполненные работы - в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ;
- в случае повреждения вагона (Приложение № 2 к настоящему Договору) из-за неисправности климатических установок, повлекших за собой нарушение графика движения поездов, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости месячного объёма ремонта по данному Договору за каждый отменённый поезд, на основании справки исполнения графика движения от Службы движения Московского метрополитена, но не боле 1% от стоимости ремонта месячного объёма по данному Договору. За расчётный месяц принимается месяц ремонта данного оборудования.
- в случае события (Приложение № 2 к настоящему Договору) из-за неисправности отремонтированных климатических установок, повлекших за собой нарушение графика движения поездов, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости месячного объёма ремонта по данному Договору за каждый отменённый поезд, на основании справки исполнения графика движения от Службы движения Московского метрополитена, но не боле 1% от цены Договора.
- в случае аварии либо крушения (Приложение № 2 к настоящему Договору) из-за неисправности климатических установок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора.
В расчет дней просрочки включается каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, начиная со следующего за определенным в настоящем договоре, по день фактического исполнения включительно.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за нарушение выполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что нарушение выполнения указанных обязательств произошло по вине Заказчика.
7.4. Убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, возмещаются в полной сумме, сверх неустойки (пени). Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки. При этом, Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком по своевременной оплате цены договора, предусмотренной п.2.3. Договора.
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат излишне уплаченных денежных средств.
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 8.1. будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Порядок урегулирования споров

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путём переговоров, а достигнутые договорённости оформлять в виде дополнительных соглашений.
В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

Срок действия, порядок изменения Договора

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Изменение и дополнение настоящего Договора, не влекущее изменения существенных условий Договора, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору в форме электронного документа. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 30 календарных дней.
Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Прочие условия
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.
Договор заключен в электронной форме.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Фактическое исполнение обязательств ГУП «Московский метрополитен» по настоящему договору координирует и осуществляет электродепо "Варшавское" ГУП «Московский метрополитен» во взаимодействии с иными подразделениями Метрополитена в соответствии с локальными правовыми актами.
Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761
Приложение № 2. Список терминов.
Приложение № 3. Расчет стоимости на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов модели 81-760/761
Приложение № 4.Калькуляция на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов 81-760\761 ( Салон «Faiveley transport»)
Приложение № 5.Калькуляция на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов 81-760\761 (Кабина машиниста«Faiveley transport»)
Приложение № 6.Калькуляция на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов 81-760\761 (Кабина машиниста «ТРАНСКОН»)
Приложение № 7.Калькуляция на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов 81-760\761 (Салон «ТРАНСКОН»)
Приложение №8. Акт сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок.
Адреса, реквизиты
ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Московский метрополитен»
Юридический адрес:
129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41 стр. 2
Фактический адрес:
ГУП «Московский метрополитен»
Электродепо «Варшавское»
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, дом 95
Телефон/факс: (495) 622-10-77
Электронный адрес: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ИНН/КПП 7702038150/772602002
ОГРН 1027700096280
р/с 40602810900070000029
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219,
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ОКВЭД 60.21.23
ОКТМО 45924000
ОКОНХ 51113,92200
ОКПО 03324364



Приложение №1 к договору
№_______ от_____________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760/761

Вид деятельности Эксплуатация
Планируемый способ закупки Аукцион в электронной форме
№ закупки 986_

1. Краткая техническая характеристика объекта
Выполнение работ по обслуживанию, диагностике, выявлению и устранению неисправностей, проведение плановых работ по очистке ( замене фильтрующих элементов) климатического оборудования фирмы «Faiveley transport», «ТРАНСКОН» в электродепо «Варшавское».

2. Общие требования:
2.1. Цель выполняемых работ:
- Поддержание в исправном состоянии климатических установок фирмы «Faiveley transport», «ТРАНСКОН», выполнение требований государственных стандартов по поддержанию климатических параметров.
2.2. Требования к месту выполнения работ:
- Электродепо «Варшавское» - Варшавское шоссе д.95
2.3. Требования к срокам выполнения работ:
- работы производить с даты заключения настоящего Договора в соответствии с ниже приведенной таблицей.


п/п
№ составов приписного парка вагонов «Варшавское» оборудованных климатическими установками «Faiveley transport»
Сроки окончания гарантийного обслуживания климатического оборудования
Кол-во кондиционеров




CLCU27
CLVU39

1
37065-30193-30194-30195-30196-30197-30197-37066
04.2015г
2
16

2
37068-30199-30200-30201-30202-30203-30204-37068
12. 2014г
2
16

3
37073-30217-30218-30219-30220-30221-30222-37074
01.2015г.
2
16

4
37075-30223-30224-30225-30226-30227-30228-37076
01.2015г.
2
16

5
37077-30229-30230-30231-30232-30233-30234-37078
02.2015г
2
16

6
37079-30235-30236-30237-30238-30239-30240-37080
02.2015г
2
16

7
37081-30241-30242-30243-30244-30245-30246-37082
02.2015г
2
16

8
37083-30247-30248-30249-30250-30251-30252-37084
03.2015г
2
16

9
37085-30253-30254-30255-30256-30257-30258-37086
02. 2015г
2
16

10
37089-30262-30263-30264-30265-30266-30267-37090
07. 2015г
2
16

11
37091-30268-30269-30270-30271-30272-30273-37092
03.2015г
2
16

12
37093-30274-30275-30276-30277-30278-30279-37094
03.2015г
2
16

13
37095-30280-30281-30282-30283-30284-30285-37096
03.2015г
2
16

14
37097-30286-30287-30288-30289-30290-30291-37098
04.2015г
2
16

15
37099-30292-30293-30294-30295-30296-30297-37100
04.2015г
2
16

16
37101-30298-30299-30300-30301-30302-30303-37102
04.2015г
2
16

17
37103-30304-30305-30306-30307-30308-30309-37104
05.2015г
2
16

18
30316-30317-30318-30319-30320-30321
11.2015г
0
12

19
37109-30322-30323-30324-30325-30326-30327-37110
05.2015г
2
16

20
37111-30328-30329-30330-30331-30332-30333-37112
05.2015г
2
16

21
37113-30334-30335-30336-30337-30338-30339-37114
06.2015г
2
16

22
37115-30340-30341-30342-30343-30344-30345-37116
07.2015г
2
16

23
37117-30346-30347-30348-30349-30350-30351-37118
07.2015г
2
16

24
37119-30352-30353-30354-30355-30356-30357-37120
09.2015г
2
16

25
37121-30358-30359-30360-30361-30362-30363-37122
07.2015г
2
16

26
37123-30364-30365-30366-30367-30368-30369-37124
07.2015г
2
16

27
37125-30370-30371-30372-30373-30374-30375-37126
09.2015г
2
16

28
37127-30376-30377-30378-30379-30380-30381-37128
07.2015г
2
16

29
37129-30382-30383-30384-30385-30386-30387-37130
09.2015г
2
16

30
37131- 30388-30389-30390-30391-30392-30393-37132
08.2015г
2
16

31
37133- 30394-30395-30396-30397-30398-30399-37134
08.2015г
2
16

32
37135-30400-30401-30402-30403-30404-30405-37136
09.2015г
2
16

33
37137-30406 -30407 -30408-30409-30410-30411-37138
09.2015г
2
16

34
37139-30412-30413-30414-30415-30416-30417 -37140
09.2015г
2
16

35
37151-30448-30449-30450-30451-30452-30453-37152
12.2015г
2
16

36
37153-30454-30455-30456-30457-30458-30459-37154
12.2015г
2
16

37
37155-30460-30461-30462-30463-30464-30465-37156
12.2015г
2
16

38
37157-30466-30467-30468-30469-30470-30471-37158
12.2015г
2
16

39
37159-30472-30473-30474-30475-30476-30477-37160
12.2015г
2
16

40
37161-30478-30479-30480-30481-30482-30483-37162
12.2015г
2
16

41
37163-30484-30485-30486-30487-30488-30489-37164
12.2015г
2
16

42
37165-30490-30491-30492-30493-30494-30495-37166
12.2015г
2
16


Всего
82
668



п/п
№ составов приписного парка вагонов «Варшавское» оборудованных климатическими установками «ТРАНСКОН»
Сроки окончания гарантийного обслуживания климатического оборудования
Кол-во кондиционеров




УКВ КВМ 01
УКВ СВМ 01

1
37105-30310-30311-30312-30313-30314-30315-37106
05. 2015г.
2
16

2
37107-37108
11.2015г.
2
0

3
37147-30436-30437-30438-30439-30440-30441-37148
11.2015г.
2
16

4
37149-30442-30443-30444-30445-30446-30447-37150
12.2015г
2
16


Всего
8
48


2.4. Требования к применяемым документам:
- Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих руководств по эксплуатации:
- «Faiveley transport» S38W000.000-01A.DR/9697831 и S38W000.000-02A.DD/9697832 на кондиционеры CLCU27 и CLVU39;
- «ТРАНСКОН» СОК ВМ 01.00.00.00.000.РЭ, СОК ВМ 03.00.00.00.000.РЭ, ТВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ СВМ 01.00.00.00.000.РЭ на кондиционеры УКВ КВМ 01 и УКВ СВМ 01;
а также технологических процессов, разработанные Проектно-конструкторским бюро Московского метрополитена и утвержденным главным инженером Московского метрополитена, в объемах:
ТО – техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60047;
- техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60048;
ПР-1 – на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60052;
- на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60053.
2.5. Требования к организации работ:
- Максимальное время прибытия представителя Подрядчика с момента подачи Телефонограммы – 24 (двадцать четыре) часа. Максимальное время осуществления ремонта и восстановления работоспособности с момента прибытия представителя составляет 5 (пять) суток.
- Работы по ремонту и диагностике оборудования должны проводиться без ущерба для безусловного выполнения графика движения поездов.
- С целью уменьшения простоя вагона при необходимости допускается работа в выходные дни и ночное время;
- Порядок подачи высокого напряжения на вагон на время проведения диагностических и ремонтных работ определяется отдельным соглашением, исключая массовые подачи напряжения, что может привести к сбою графика движения поездов.
2.6. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
- Подбор и руководство персоналом по осуществлению ремонта является обязанностью подрядчика. Подрядчик отвечает за подбор персонала, обучение и соблюдение мер безопасности и охраны труда.
2.7. Иные требования:
- Поддержание в исправном состоянии климатических установок фирмы «Faiveley transport» и «ТРАНСКОН»;
- Предоставление всех оригинальных материалов или их аналогов (согласованных с производителем данного вида оборудования), необходимых как для текущего обслуживания, так и для ремонта вышедшего из строя оборудования;
- Осуществление ремонта электронных плат с сохранением компонентов, предусмотренных конструкторской документацией или замена на аналоги;
- Осуществление ремонта вышедшего из строя оборудования и определение неисправностей при помощи диагностического оборудования. Ремонт или замена осуществляется только с использованием оригинальных компонентов, указанных в конструкторской документации или с заменой на аналоги;
- Организация системы технического обслуживания и ремонта, а также координация работ, подбор персонала, программного обеспечения, комплектующих;
- Консультирование работников штата Заказчика по вопросам функционирования, обслуживания и ремонта устройств климатического оборудования.
Необходимый запас запасных частей определяется Подрядчиком, который должен обеспечивать устранение неисправностей в течение 24 часов.

3. Требования к исполнителю (подрядчику):
3.1. Требования к квалификации персонала и наличию оборудования и приспособлений для ведения работ:
- Подбор и руководство персоналом по осуществлению ремонта является ответственностью Подрядчика;
- Обеспеченность инструментом: специальным, электронным, для работы с холодильным оборудованием, оснасткой для монтажа и программным обеспечением, что позволит повысить надежность различных элементов климатической установки;
3.2. С уведомлением Заказчика Подрядчик вправе привлекать к исполнению работ других лиц (субподрядчиков). Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по договору. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.

4. Описание работ.
Работы по обслуживанию и ремонту климатических установок производятся в соответствии с перечнем работ и их периодичностью приведенных в Приложении № 2а и приложении № 2б к техническому заданию.

5. Требования к выполнению работ:
5.1. Требования к применяемым материалам:
- Предоставление всех оригинальных материалов или их аналогов, необходимых как для текущего обслуживания, так и для ремонта вышедшего из строя оборудования;
- Ремонт аппаратуры должен выполняться в собственном сервисном центре Подрядчика или изготовителя комплектующих оборудования.
- Использование необходимого инструмента (обычного и специализированного), а также диагностического программного обеспечения, специализированных испытательных стендов, позволяющих осуществлять проверку компонентов до их монтажа на вагон;
5.2. Отчетная документация:
- Приемка работ по восстановлению работоспособности климатических установок согласно действующих РЭ осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями технического задания и оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.
- Ведение Подрядчиком журнала проведения регламентных работ по очистке, смене фильтрующих элементов, согласно действующих РЭ.
5.3. Требования к гарантийным обязательствам;
- ремонтное предприятие должно гарантировать исправную работу восстановленного и отремонтированного климатического оборудования производства фирмы «Faiveley transport», «ТРАНСКОН» в течение срока действия договора, и не менее 12 мес. с момента проведения ремонта.
5.4. Иные требования к Исполнителю:
- проверка работоспособности блоков, плат и аппаратуры;
- ремонт неисправных узлов с использованием оригинальных материалов, управление, регулирование;
- поддержание неснижаемого запаса, оборотного комплекта запасных частей, фильтрующих элементов;
- анализ причин отказов с предоставлением ежемесячного отчета Заказчику;
- разработка рекомендаций по повышению надежности и их реализация по согласованию с заказчиком.

6. Гарантии Подрядной организации.
В период Подрядчик должен гарантировать исправную работу восстановленного и отремонтированного климатического оборудования производства «Faiveley transport», «ТРАНСКОН».

7. Приложения:
- Приложение №1 к Техническому заданию «Технические требования по ремонту и обслуживанию климатического оборудования «Faiveley transport», «ТРАНСКОН»;
- Приложение №2а к Техническому заданию «Объемы работ при обслуживании оборудования климатических установок «Faiveley transport»;
- Приложение №2б к Техническому заданию «Объемы работ при обслуживании оборудования климатических установок «ТРАНСКОН».

Для ознакомления со всеми регламентирующими нормативными документами:
- «ГОСТ Р 50850-96 Вагоны метрополитена. Общие технические условия»;
- «Нормы пожарной безопасности НПБ 109-96»;
- «ГОСТ 12.2.007.0-75 – Система стандартов безопасности труда;
- руководства по эксплуатации S38W000.000-01A.DR/9697831 и S38W000.000-02A.DD/9697832 на кондиционеры CLCU27 и CLVU39;
- руководства по эксплуатации СОК ВМ 01.00.00.00.000.РЭ, СОК ВМ 03.00.00.00.000.РЭ, ТВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ СВМ 01.00.00.00.000.РЭ на кондиционеры УКВ КВМ 01 и УКВ СВМ 01, а также формами, инструкциями, технологическими процессами, указанными в данном техническом задании обращаться к Гребенюку Максиму Александровичу по телефону 8(495)622-16-38.






















Приложение №1
к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
по ремонту и обслуживанию климатического оборудования
«Faiveley transport», «ТРАНСКОН».


1. Наименование выполняемых работ:
Выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике, выявлению и устранению неисправностей климатического оборудования «Faiveley transport», «ТРАНСКОН».

2. Технические требования:
Осуществление ремонта электронных карт с сохранением компонентов, предусмотренных конструкторской документацией или замена на аналоги;
Осуществление ремонта вышедшего из строя оборудования и определение неисправностей при помощи диагностического оборудования. Ремонт или замена осуществляется только с использованием оригинальных компонентов, указанных в конструкторской документации или замена на аналоги;
Организация системы технического обслуживания и ремонта, а также координация работ, подбор персонала, программного обеспечения, комплектующих;
Обеспечение инструментом: специальным, электронным, для работы с холодильным оборудованием, оснасткой для монтажа и программным обеспечением, что позволит повысить надежность различных элементов климатической установки;
Выполнение ремонтных и восстановительных работ устройств и оборудования «Faiveley transport», «ТРАНСКОН» обнаружение неполадок при помощи диагностического программного обеспечения, замена на оригинальные запасные части, а также их аналоги, проверка оборудования после замены, предоставлении акта с перечнем выполненных работ и замененных компонентов;
Проведение планово-предупредительного обслуживания и проверки работоспособности оборудования при помощи диагностического программного обеспечения, предоставление отчетов содержащих: дату проведения, имя техника, описание основных параметров, что позволит отслеживать динамику работы оборудования;
Поиск причин отказов по заявкам работников эксплуатационного штата Заказчика и их устранение;
Анализ причин отказов с разработкой мероприятий по повышению надежности аппаратных и программных средств;
Перепрограммирование устройств при изменении их текущей конфигурации, и в случае возможности улучшения параметров работы на основании собранных данных.
Оказание технической помощи и постоянного обучения персонал Заказчика принципам работы отдельных компонентов и типам технического обслуживания;
Поддержание наличия на складе комплекта запасных частей для оперативной замены вышедших из строя элементов;
Подрядчик должен гарантировать, что элементы, устанавливаемые вместо вышедших из строя, обеспечат надежную и бесперебойную работу оборудования, и будут иметься в наличии на складе;
Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих руководств по эксплуатации:
- S38W000.000-01A.DR/9697831 и S38W000.000-02A.DD/9697832 на кондиционеры CLCU27 и CLVU39;
- СОК ВМ 01.00.00.00.000.РЭ, СОК ВМ 03.00.00.00.000.РЭ, ТВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ СВМ 01.00.00.00.000.РЭ на кондиционеры УКВ КВМ 01 и УКВ СВМ 01;
а также технологических процессов, разработанные Проектно-конструкторским бюро Московского метрополитена и утвержденные главным инженером Московского метрополитена, в объемах:
ТО – техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60047;
- техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60048;
ПР-1 – на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60052;
- на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60053.









































Приложение №2а
к техническому заданию


Объемы работ, выполняемые при обслуживании климатических установок
«Faiveley transport» на вагонах моделей 81-760/761

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующими руководствами по эксплуатации S38W000.000-01A.DR/9697831, S38W000.000-02A.DD/9697832, а также технологическими процессами:
ТО – техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60047;
- техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60048;
ПР-1 – на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60052;
- на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60053.

1. Регламентные (один раз в две недели):
- Смена воздушных фильтрующих элементов по очистке воздуха.

2. Регламентные (один раз в месяц):
2.1. Проверка компрессора:
-Проверка/очистка испарителей
-Проверка/очистка конденсаторов
-Промывка/продувка ребер охлаждения теплообменников и крышевых блоков
-Обслуживание/очистка преобразователей климатических установок салона вагона и кабины машиниста
2.1.1. Поиск и устранение неполадок в климатической установке салона вагона и кабины управления.
2.1.2. Проведение диагностики климатической установки и ее отдельных компонентов при помощи специализированного программного обеспечения:
- Преобразователь климатической установки салона пассажиров;
- Испарительно-конденсаторный блок климатической установки салона пассажиров;
- Компрессорная группа климатической установки салона пассажиров;
- Блок климатической установки кабины машиниста;
- Преобразователь климатической установки кабины машиниста.
- Испарительно-конденсаторный блок климатической установки кабины машиниста;
- Компрессорная группа климатической установки кабины машиниста;
2.1.3. Определение неисправного компонента.
2.1.4. Определить места происхождения любого необычного шума при помощи специализированного оборудования:
(таких как незакрепленные или поврежденные вентиляторы, неплотно зафиксированные компоненты), шумы в компрессорах, или другие очевидные проблемы. Отремонтировать или заменить в случае необходимости.

3. Регламентные (раз в пол года):
3.1. Проверка кондиционера:
-Проведение ревизии крепления болтовых соединений кондиционера
-Проверить нагревательные элементы и предохранительные термостаты:
-Проверить электрические соединения для обнаружения возможного нагревания из-за не плотно соединенных контактов. Исправить эти соединения. Устранить любой люфт, обнаруженный в контакторах.
-Почистить накопившуюся пыль, используя кисть с изолированной металлической частью;
-Осмотреть нагревательные элементы. Почистить сжатым воздухом. Проверить и затянуть хомуты крепления;
-Проверить крепления термостатов. Затянуть в случае необходимости.
-Провести проверку, тестирование после проведения техобслуживания.
3.2. Проверка указателей уровня хладагента:
-Проведение проверки закрытого работающего кондиционера, прогретого до рабочей температуры.
-Проведение поиска утечки при подозрении на нехватку хладагента.

4. Регламентные (раз в год):
4.1. Проверка охлаждающих контуров:
-Проведение осмотра посадки катушек и штекеров на магнитных клапанах.
-Проведение осмотра посадки и состояние разъемов прессостатов и датчиков давления.
-Проведение осмотра крепление охлаждающего контура и надежность, герметичность и плотность соединений прессостатов и датчиков давления
-Проведение осмотра герметичности контура хладагента (наличие масла свидетельствует о
нарушении герметичности), поиск утечек в местах пайки и болтовых соединений охлаждающего контура.
4.2. Проверка электрооборудования. Распределительная коробка
-Проверить электрические соединения для обнаружения возможного нагревания из-за не плотно соединенных контактов. Проверьте посадку и состояние вывода заземления. Устранение люфта, обнаруженного в контакторах.
-Очистка пылевых отложений в распределительной коробке, продувкой сжатым воздухом.
-Осмотреть нагревательные элементы, продувка сжатым воздухом.
-Проверить крепления термостатов. Затянуть в случае необходимости.
-Провести проверку, тестирование после проведения техобслуживания.
4.3. Проверка точки срабатывания прессостатов:
-Проверить работоспособность реле высокого давления по достижению заданного значения срабатывания.
4.4. Проверить вентиляторы конденсаторных батарей и приточного воздуха:
- Проверить энергопотребление и направление вращения электромоторов.
- Проверить плавность вращения подшипников.
- Проверить элементы крепления.
- Проверить плотность подключения электрических соединений и клеммы.
- Проверить на наличие зазоров и потертостей.
4.5. Проверка воздухонагревателей:
- Проверить надежность и затяжку подвески, креплений и болтовых соединений воздухонагревателя.
- Произвести чистку изоляционных поверхностей, продувкой сжатым воздухом, отсасыванием промышленным пылесосом.
- Произвести чистку отложений пыли / загрязнений нагревательных стержней промышленным пылесосом.
-Проверка посадки и состояния штуцеров и соединительных линий.
-Проверка работу нагревательных стержней.
-Проведение визуального осмотра предохранителей, устройств защиты от перегрева и термостатов.
-Проведение визуального осмотра для выявления повреждений и коррозии.
-Проведение замены предохранительных элементов в случае неисправности, а так же замена
всех деталей, подвергающихся воздействию высокой температуры
4.6.Проверка устройств защиты от перегрева:
-Проверка внешнего состояние устройства защиты от перегрева.
-Проверка затяжки болтовых соединений.
-Проверка контактора воздухонагревателя.
-Удаление налипшей грязи и отложений пыли.
-Чистка изоляционных поверхностей, продувкой сжатым воздухом, отсасыванием промышленным пылесосом.
-Проведение замены устройства защиты от перегрева, имеющие сильную коррозию и загрязнения
4.7.Проверка термостатов:
-Проверка внешнего состояние термостата на отсутствие загрязнений, повреж-
дений, коррозии, слабых креплений.
-Чистка изоляционных поверхностей, продувкой сжатым воздухом, отсасыванием промышленным пылесосом.
-Проверка посадки и состояние электрических соединений термостата.
-Проверка работы термостата (отсутствие короткого замыкания, обрыва кабелей).
4.8.Проверка стока воды:
-Проверка стока воды через спускные отверстия, очиститка сжатым воздухом.
4.9. Замена элементов защиты (плавких вставок)

5. Работы, выполняемые при необходимости (неисправности оборудования) или в случае выхода из строя оборудования:
1. Секции «компрессор-конденсатор»
2. Компрессорная группа
4. Преобразователь питания
5. Охлаждающий контур
6. Расширительный клапан
7. Осушитель фильтра
8. Магнитный клапан
9. Указатель уровня хладагента
10. Прессостат/Датчик давления
11. Обратный клапан
12. Коллектор хладагента
13. Каплеуловитель
14. Датчик температуры
15. Компоненты в компрессорной группе
16. Компоненты испарительно-конденсаторного модуля
17. Крышки испарительно-конденсаторного модуля
18. Блок вентиляторов конденсаторных батарей
19. Блок приточных вентиляторов
20. Нагреватель
21. Заслонка наружного/циркуляционного воздуха.
22. Распределительная коробка, пускорегулирующая аппаратура
23. Визир жидкости и индикатор влажности
24. Пайка всех трубопроводов
При всех выявленных неисправностях или отклонений от норм в соответствии с руководством по эксплуатации климатических установок «Faiveley transport» S38W000.000-01A.DR/9697831, S38W000.000-02A.DD/9697832 производится ремонт или замена неисправного оборудования. 












































Приложение №2б
к техническому заданию




Объемы работ, выполняемые при обслуживании климатических установок «Транскон» на вагонах моделей 81-760/761

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующими руководствами по эксплуатации СОК ВМ 01.00.00.00.000.РЭ, СОК ВМ 03.00.00.00.000.РЭ, ТВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ СВМ 01.00.00.00.000.РЭ на кондиционеры УКВ КВМ 01 и УКВ СВМ 01, а также технологическими процессами:
ТО – техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60047;
- техническое обслуживание в объеме ТО установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60048;
ПР-1 – на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в салоне вагонов моделей 81-760 и 81-761 электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60052;
- на периодический ремонт в объеме ПР-1 установок кондиционирования воздуха в кабине управления вагонов моделей 81-760 в электродепо Московского метрополитена №Т1.50104.60053.

1. Регламентные работы (ежедневно):
1.1. Контроль функционирования СОК ВМ 01, СОК ВМ 03 в режимах «Вентиляция», «Охлаждение», «Отопление».
2. Регламентные (один раз в месяц):
2.1. Замена фильтроэлемента.
2.2. Промывка/продувка ребер конденсаторных батарей и крышевых блоков.
2.3. Обслуживание/очистка преобразователей климатических установок салона вагона и кабины машиниста
2.4 Проведение ревизии крепления болтовых соединений кондиционера после обслуживания
2.5. Поиск и устранение неполадок в климатической установке салона вагона и кабины управления.
2.5.1. Проведение диагностики климатической установки и ее отдельных компонентов при помощи специализированного программного обеспечения:
- Преобразователь климатической установки салона пассажиров;
- Испарительно-конденсаторный блок климатической установки салона пассажиров;
- Компрессорная группа климатической установки салона пассажиров;
- Блок климатической установки кабины машиниста;
- Преобразователь климатической установки кабины машиниста.
- Испарительно-конденсаторный блок климатической установки кабины машиниста;
- Компрессорная группа климатической установки кабины машиниста;
2.5.2. Определение неисправного компонента.
2.5.3. Определить места происхождения любого необычного шума при помощи специализированного оборудования: (таких как незакрепленные или поврежденные вентиляторы, неплотно зафиксированные компоненты), шумы в компрессорах, или другие очевидные проблемы. Отремонтировать или заменить в случае необходимости.
3. Регламентные работы ( 1 раз в квартал):
3.1. Промывка/химическая очистка ребер конденсаторных батарей.
4. Регламентные работы ( 1 раз в полгода):
4.1. Проверка кондиционера:
-Проверить нагревательные элементы и предохранительные термостаты:
-Проверить электрические соединения для обнаружения возможного нагревания из-за не плотно соединенных контактов. Исправить эти соединения. Устранить любой люфт, обнаруженный в контакторах.
-Почистить накопившуюся пыль, используя кисть с изолированной металлической частью;
-Осмотреть нагревательные элементы. Почистить сжатым воздухом. Проверить и затянуть хомуты крепления;
-Проверить крепления термостатов. Затянуть в случае необходимости.
-Провести проверку, тестирование после проведения техобслуживания.
4.2. Очистка/продувка ребер испарителя сжатым воздухом.
4.3. Проверка наличия хладагента в холодильном контуре:
- Сличение показаний внешнего манометрического коллектора, с табличными значениями зависимости от температуры окружающей среды.
-Проведение поиска утечки при подозрении на нехватку хладагента.

5. Регламентные (раз в год):
5.1. Проверка охлаждающих контуров:
-Проведение осмотра посадки катушек и штекеров на магнитных клапанах.
-Проведение осмотра посадки и состояние разъемов прессостатов и датчиков давления.
-Проведение осмотра крепление охлаждающего контура и надежность, герметичность и плотность соединений прессостатов и датчиков давления.
-Проведение осмотра герметичности контура хладагента (наличие масла свидетельствует о
нарушении герметичности), поиск утечек в местах пайки и болтовых соединений охлаждающего контура.
5.2. Проверка электрооборудования. Распределительная коробка
-Проверить электрические соединения для обнаружения возможного нагревания из-за не плотно соединенных контактов. Проверьте посадку и состояние вывода заземления. Устранение люфта, обнаруженного в контакторах.
-Очистка пылевых отложений в распределительной коробке, продувкой сжатым воздухом.
-Осмотреть нагревательные элементы, продувка сжатым воздухом.
-Проверить крепления термостатов. Затянуть в случае необходимости.
-Провести проверку, тестирование после проведения техобслуживания.
5.3. Проверка точки срабатывания прессостатов:
-Проверить работоспособность реле высокого давления по достижению заданного значения срабатывания.
5.4. Проверить вентиляторы конденсаторных батарей и приточного воздуха:
- Проверить энергопотребление и направление вращения электромоторов.
- Проверить плавность вращения подшипников.
- Проверить элементы крепления.
- Проверить плотность подключения электрических соединений и клеммы.
- Проверить на наличие зазоров и потертостей.
5.5. Проверка воздухонагревателей:
- Проверить надежность и затяжку подвески, креплений и болтовых соединений воздухонагревателя.
- Произвести чистку изоляционных поверхностей, продувкой сжатым воздухом, отсасыванием промышленным пылесосом.
- Произвести чистку отложений пыли / загрязнений нагревательных стержней промышленным пылесосом.
-Проверка посадки и состояния штуцеров и соединительных линий.
-Проверка работу нагревательных стержней.
-Проведение визуального осмотра предохранителей, устройств защиты от перегрева и термостатов.
-Проведение визуального осмотра для выявления повреждений и коррозии.
-Проведение замены предохранительных элементов в случае неисправности, а так же замена
всех деталей, подвергающихся воздействию высокой температуры
5.6.Проверка устройств защиты от перегрева:
-Проверка внешнего состояние устройства защиты от перегрева.
-Проверка затяжки болтовых соединений.
-Проверка контактора воздухонагревателя.
-Удаление налипшей грязи и отложений пыли.
-Чистка изоляционных поверхностей, продувкой сжатым воздухом, отсасыванием промышленным пылесосом.
-Проведение замены устройства защиты от перегрева, имеющие сильную коррозию и загрязнения
5.7.Проверка термостатов:
-Проверка внешнего состояние термостата на отсутствие загрязнений, повреждений, коррозии, слабых креплений.
-Чистка изоляционных поверхностей, продувкой сжатым воздухом, отсасыванием промышленным пылесосом.
-Проверка посадки и состояние электрических соединений термостата.
-Проверка работы термостата (отсутствие короткого замыкания, обрыва кабелей).
5.8.Проверка стока воды:
-Проверка стока воды через спускные отверстия, очиститка сжатым воздухом.
5.9. Замена элементов защиты (плавких вставок).

6. Работы, выполняемые при необходимости (неисправности оборудования) или в случае выхода из строя оборудования:
1. Секции «компрессор-конденсатор»
2. Компрессорная группа
4. Преобразователь питания
5. Охлаждающий контур
6. Расширительный клапан
7. Осушитель фильтра
8. Магнитный клапан
9. Прессостат/Датчик давления
10. Обратный клапан
11. Коллектор хладагента
12. Коплеуловитель
13. Датчик температуры
14. Компоненты испарительно-конденсаторного модуля
15. Крышки испарительно-конденсаторного модуля
16. Блок вентиляторов конденсаторных батарей
17. Блок приточных вентиляторов
18. Нагреватель
19. Заслонка наружного/циркуляционного воздуха.
20. Распределительная коробка, пускорегулирующая аппаратура
24. Пайка всех трубопроводов
При всех выявленных неисправностях или отклонений от норм в соответствии с руководством по эксплуатации климатических установок «ТРАНСКОН» СОК ВМ 01.00.00.00.000. РЭ, СОК ВМ 03.00.00.00.000.РЭ, ТВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ КВМ 01.00.00.00.000.РЭ, УКВ СВМ 01.00.00.00.000.РЭ производится ремонт или замена неисправного оборудования.












































Приложение №2 к Договору
№_______ от_____________
Список терминов

Термин
Описание

Повреждения
Повреждения не указанные в других пунктах повлекшие за собой нарушение графика, -неисправность подвижного состава в результате которого был назначен вспомогательный поезд.

События
- Столкновение и сход подвижного состава при маневрах или других передвижениях, не имеющих последствий указанных в п. «Крушение»
- Саморасцеп состава
- самопроизвольных уход подвижного состава
- заклинивание колесной пары в подвижном составе
- падение на путь деталей подвижного состава
- нарушение габарита подвижного состава
- отмена заявки на выполнение хозяйственных работ.

Крушение
Столкновение поездов с другим поездом. Сход подвижного состава на главных путях перегонах и станциях в результате которого:
- погибли люди;
- разбит подвижной состав до состояния исключения из инвентарного парка;
- допущен перерыв в движении на перегоне в течение 5 часов и более.

Массовый
отказ оборудования
3 и более случаев отказа одного и того же оборудования по одной и той же причине.













Приложение №3 к Договору
№_______ от_____________




Расчет стоимости на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов модели 81-760\761




Наименование работ
Обслуживание климатических установок «Faiveley transport»
Обслуживание климатических установок «ТРАНСКОН»
Сумма, руб.



Количество обслуживаний салонов

Цена за ед., руб.
Сумма, руб.
Количество обслуживаний кабин машинист.
Цена за ед. руб.
Сумма, руб.
Количество обслуживаний салонов
Цена за ед., руб.
Сумма, руб.
Количество обслуживаний кабин машинист
Цена за ед. руб.
Сумма, руб.


1
РМ-1
4008


984


208


64




2
РМ-2
4008


984


52


16




3
РМ-3
668


164


26


8




4
РМ-4
334


82


26


8




















Приложение №4 к Договору
№_______ от_____________

Калькуляция
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов модели 81-760\761
(Салон «Faiveley transport»)


п.п.
Наименование калькуляционных статей.
Виды обслуживания



РМ1
РМ2
РМ3
РМ4

1.






2.






3.






4.






5.






6.






7.






8.
Цена без НДС





9.
Налог на добавленную стоимость





10.
Цена с НДС






ПРИЛОЖЕНИЯ:*
1. Расшифровка затрат по статье «Основная заработная плата» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761
2. Расшифровка затрат по статье «Материалы и комплектующие изделия» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761


Разработал: ______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Подпись)

Подрядчик __________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

от Заказчика от Подрядчика
*предоставляются Подрядчиком на стадии подписания договора








Приложение №5 к Договору
№_______ от_____________

Калькуляция
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов модели 81-760\761
(Кабина машиниста «Faiveley transport»)


п.п.
Наименование калькуляционных статей.
Виды обслуживания



РМ1
РМ2
РМ3
РМ4

1.






2.






3.






4.






5.






6.






7.






8.
Цена без НДС





9.
Налог на добавленную стоимость





10.
Цена с НДС






ПРИЛОЖЕНИЯ:*
1. Расшифровка затрат по статье «Основная заработная плата» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761
2. Расшифровка затрат по статье «Материалы и комплектующие изделия» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761


Разработал: ______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Подпись)

Подрядчик __________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

от Заказчика от Подрядчика
*предоставляются Подрядчиком на стадии подписания договора








Приложение №6 к Договору
№_______ от_____________

Калькуляция
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов модели 81-760\761
(Кабина машиниста «ТРАНСКОН»)


п.п.
Наименование калькуляционных статей.
Виды обслуживания



РМ1
РМ2
РМ3
РМ4

1.






2.






3.






4.






5.






6.






7.






8.
Цена без НДС





9.
Налог на добавленную стоимость





10.
Цена с НДС






ПРИЛОЖЕНИЯ:*
1. Расшифровка затрат по статье «Основная заработная плата» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761
2. Расшифровка затрат по статье «Материалы и комплектующие изделия» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761


Разработал: ______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Подпись)

Подрядчик __________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

от Заказчика от Подрядчика
*предоставляются Подрядчиком на стадии подписания договора








Приложение №7 к Договору
№_______ от_____________

Калькуляция
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов модели 81-760\761
(Салон «ТРАНСКОН»)


п.п.
Наименование калькуляционных статей.
Виды обслуживания



РМ1
РМ2
РМ3
РМ4

1.






2.






3.






4.






5.






6.






7.






8.
Цена без НДС





9.
Налог на добавленную стоимость





10.
Цена с НДС






ПРИЛОЖЕНИЯ:*
1. Расшифровка затрат по статье «Основная заработная плата» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761
2. Расшифровка затрат по статье «Материалы и комплектующие изделия» выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761


Разработал: ______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Подпись)

Подрядчик __________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

от Заказчика от Подрядчика
*предоставляются Подрядчиком на стадии подписания договора








Приложение №8 к Договору
№_______ от_____________

Заказчик

ГУП «Московский метрополитен»

Юридический адрес:

129110, г.Москва, проспект Мира, д.41, стр.2

Фактический адрес:

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 95

ГУП «Московский метрополитен»

электродепо «Варшавское»

Тел./факс (495)622-10-77

Электронный адрес: tch8mosmetro.ru

ИНН/КПП 7702038150/772602002

БИК 044525219
ОГРН 1027700096280

р/с 40602810900070000029

к/с 30101810500000000219

ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ОКВЭД 60.21.23; ОКПО 03324364;

ОКТМО 45924000; ОКОНХ 51113,92200



Начальник электродепо «Варшавское»

_______________________ М.М. Кутузов
«_____» ________ 20__ г.


________________/_____________/

А К Т № ____ от «___» ____________20___г.
Сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок _____________
Содержание работ: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок №№_______ в объеме ______ согласно договора № _______ от ______________.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика с одной стороны, и от лица Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что работы по Договору № ______. от ____________ проведенные в ________ 20___г. выполнены Подрядчиком в полном объеме и с надлежащим качеством.
№№
Наименование работ
Ед.изм.
Кол-во
Цена за ед. (без НДС, руб.)
Сумма (без НДС, руб.)

1.






2.
ИТОГО:





3.
НДС ___





4.
ВСЕГО с НДС:





В ходе ремонта и обслуживания климатических установок, в соответствии с приложением №1 к настоящему Акту .
Цена работ составляет: _______________________________________________.
В том числе НДС (_____)_______________________________________________.
Следует в перечислению:
В том числе НДС (_____)_______________________________________________.

Работу сдал: Работу принял:
__________________ ________________________
Приложение №1
к Акту №_____от_____



ПЕРЕЧЕНЬ
работ по техническому обслуживанию и ремонту климатических установок вагонов моделей 81-760\761



Наименование работ



































































15

Приложенные файлы

  • doc 12155673
    Размер файла: 401 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий