Открытое акционерное общество «Вагонная ремонтная компания — 3» (ОАО «ВРК-3»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Волокитина Игоря Анатольевича


ДОГОВОР № ______
на ремонт грузовых вагонов
г. Москва «___» __________ 2015 г.
Открытое акционерное общество «Вагонная ремонтная компания - 3» (ОАО «ВРК-3»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Волокитина Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «________________» (ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить плановые виды ремонта (деповской, капитальный) и текущий отцепочный ремонт (далее – ТР-2) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее – грузовые вагоны).
1.2. Ремонт грузовых вагонов производится в вагонных ремонтных депо Подрядчика (далее – Депо Подрядчика). Перечень Депо Подрядчика указан в Приложении № 3 к настоящему Договору.
1.3. Плановые виды ремонта грузовых вагонов производятся по согласованному Сторонами месячному графику подачи вагонов в ремонт с указанием рода вагона и вида ремонта (Приложение № 1).
Общий объем плановых видов ремонта по настоящему Договору определяется Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.
В случае пролонгации настоящего Договора в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора, Заказчик за месяц до начала следующего календарного года предоставляет Подрядчику общий объем плановых видов ремонта на следующий календарный год (Приложение № 2).
1.4. Депо Подрядчика выполняет работы по погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар Заказчика при доставке их для ремонта и при вывозе неремонтопригодных узлов и деталей собственности Заказчика, а также производит их хранение на территории Депо Подрядчика.
1.5. Депо Подрядчика за счет Заказчика организует подачу грузовых вагонов в ремонт с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика, а также уборку с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования.
1.6. Депо Подрядчика оказывает услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора по временному размещению грузовых вагонов Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика.
1.7. Подрядчик по письменной заявке Заказчика при вывозе неремонтопригодных узлов и деталей железнодорожным транспортом организует взвешивание груженого вагона, получение удостоверения о взрывобезопасности и протокола радиационного контроля неремонтопригодных запасных частей.
1.8. В рамках настоящего Договора по письменным заявкам Заказчика, согласованных с Депо Подрядчика, Депо Подрядчика может выполнять (оказывать) другие дополнительные работы (услуги), наименование (перечень), порядок выполнения (оказания) и стоимость которых согласовываются Сторонами дополнительно и которые оплачиваются Заказчиком отдельно по выставленным счет-фактуре и акту сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Производить плановые виды ремонта грузовых вагонов в соответствии с требованиями руководящих документов «Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов» и «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту», утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 года № 54) (далее – Руководства по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов) и Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Министерством транспорта России от 21.12.2010 г. № 286 (далее – ПТЭ) с использованием собственных материалов и запасных частей, а также запасных частей, предоставляемых Заказчиком.Производить ТР-2 грузовых вагонов и обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями «Руководства по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов» от 26.10.2010 г. № 717-ЦВ-2009.
Производить ремонт колесных пар в соответствии с Руководящим документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол заседания от 16-17 октября 2012 г. № 57).
2.1.2. Обеспечить ремонт грузовых вагонов, поданных в соответствии с согласованным Сторонами графиком подачи вагонов в ремонт с указанием рода вагона и вида ремонта в сроки, установленные настоящим Договором.
В случае изменения по инициативе Заказчика согласованного графика подачи грузовых вагонов в ремонт, Заказчик обязан направить Подрядчику уточненный график в порядке и сроки, установленные подпунктом 2.2.3 настоящего Договора. Подрядчик в течение 2-х рабочих дней согласовывает и подписывает уточненный график подачи вагонов в ремонт и информирует об изменениях Депо Подрядчика, в котором будут выполняться работы по ремонту вагонов Заказчика. При нарушении Заказчиком порядка и сроков, установленных подпунктом 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе отказать в согласовании уточненного графика подачи вагонов в ремонт.
2.1.3. Информировать Заказчика посредством оперативных средств связи о неприеме грузовых вагонов в ремонт по причинам, зависящим от Заказчика.
При не устранении нарушений в суточный срок Заказчик обязан возместить в полном объеме убытки Подрядчика в связи с простоем (отстоем) грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования и/или железнодорожных путях необщего пользования третьих лиц в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Договора.
2.1.4. В отношении вагонов, подлежащих исключению, составить акт в произвольной форме о неремонтопригодности грузового вагона и направить Заказчику в суточный срок уведомление посредством факсимильной или электронной связи с приложением копии акта с одновременным уведомлением по телефону и с дальнейшим направлением оригиналов по почте.
С момента направления уведомления Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость услуг по временному размещению грузового вагона Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика или возместить в полном объеме убытки (расходы) Подрядчика в связи с простоем (отстоем) грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования и/или железнодорожных путях необщего пользования третьих лиц в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Договора.2.1.5. При обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению и ремонту и/или отсутствующих узлов и деталей, составить акт выбраковки узлов и деталей (Приложение № 13) с указанием причин браковки и замены и в течение суток направить его Заказчику с использованием средств факсимильной или электронной связи с одновременным уведомлением Заказчика по телефону, приостановив работу до получения от Заказчика указаний о дальнейших действиях. При этом срок ремонта продлевается на соответствующий период до получения Депо Подрядчиком указаний Заказчика о дальнейших действиях.
В случае отсутствия у Депо Подрядчика и в оборотном запасе запасных частей Заказчика деталей и узлов, необходимых для ремонта вагонов, указанных в Приложении № 12, в тот же срок уведомить Заказчика о необходимости предоставления исправных узлов и деталей.
В случае браковки узлов и деталей, находящихся на гарантийной ответственности завода-изготовителя, на вагоне, поступившем в ремонт, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обеспечивает вызов на расследование владельца вагона, представителя предприятия – изготовителя узла (детали), представителя предприятия, производившего последний ремонт вагона, при котором данный узел (деталь) был установлен на вагон, и составляет рекламационные документы (акт-рекламации формы ВУ-41М, акт браковки узла или детали, фотоматериалы забракованного узла или детали). Стоимость услуги по составлению рекламационных документов включается в расчетно-дефектную ведомость на ремонт вагона. Стоимость услуг по хранению забракованных узлов и деталей, находящихся на гарантийной ответственности завода-изготовителя, входит в стоимость услуги по составлению рекламационных документов.
2.1.6. При отсутствии у Депо Подрядчика и в оборотном запасе запасных частей Заказчика деталей и узлов, необходимых для ремонта вагонов допускается производить перестановку комплектующих узлов и деталей с одного вагона Заказчика на другой вагон Заказчика по письменному согласованию с Заказчиком.
Замена и установка деталей и узлов производится с оформлением акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 14).
2.1.7. При отсутствии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления уведомления в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего Договора письменного указания Заказчика о необходимых действиях, которые должно предпринять Депо Подрядчика по замене забракованной (постановке отсутствующей) детали, Подрядчик отставляет вагон из ремонта, с предъявлением Заказчику всех расходов по повторной оплате за подачу (уборку) вагона из ремонта (в ремонт).При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость услуг по временному размещению грузового вагона Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика.
2.1.8. Принять на хранение неремонтопригодные колесные пары, а также узлы и детали, указанные в Приложении № 11 к настоящему Договору, образовавшиеся в процессе ремонта грузовых вагонов Заказчика, по ценам, согласованным сторонами в Протоколе согласования стоимости ремонтопригодных и неремонтопригодных деталей и узлов, принимаемых на хранение Депо Подрядчика (Приложении № 15), с оформлением акта о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1.Срок хранения неремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, определяется с даты оформления акта формы № МХ-1.
Срок хранения узлов и деталей, принятых для установки на грузовой вагон при ремонте, определяется с даты приемки деталей на склад Депо Подрядчика, датой окончания хранения – дата установки узлов и деталей на грузовой вагон.
2.1.9. Передать Заказчику или иному указанному им лицу образовавшиеся в процессе ремонта грузовых вагонов Заказчика колесные пары и неремонтопригодные узлы и детали, принятые на хранение, с оформлением акта формы № МХ-3 о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
Неремонтопригодные узлы и детали, образованные на территории Депо Подрядчика в процессе ремонта вагонов Заказчика и не указанные в Приложении № 11 к Договору, не подлежат возврату Заказчику. Заказчик отказывается в пользу Подрядчика от указанных неремонтопригодных узлов и деталей, которые переходят в собственность Подрядчика на основании статьи 226 ГК РФ.
2.1.10. На забракованные узлы и детали грузовых вагонов, а именно: надрессорная балка, боковая рама, автосцепка, поглощающий аппарат, тяговый хомут, за исключением гарантийных, наносить неустранимые дефекты по письменному согласованию с Заказчиком.
При этом Стороны согласовали, что нанесение неустранимых повреждений на литые детали тележки с истекшим сроком службы, не подлежащих продлению, производится в безусловном порядке с предоставлением Заказчику материалов (актов общей формы, фотоматериалов в электронном виде до и после нанесения повреждения) и согласования с Заказчиком не требует.
2.1.11. Своевременно отражать перечень выполненных работ на вагоне, а также замену узлов и деталей в автоматизированной системе учета выполнения и согласования работ (далее – АСУ ВРК) и передавать по каждому отремонтированному вагону сообщение 1354 и лист учета комплектации 4624 в ГВЦ ОАО «РЖД».
2.1.12. По окончании ремонтных работ (оказанных услуг) оформить пакет документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг) и представить их Заказчику в АСУ ВРК в сроки, установленные пунктом 3.4. настоящего Договора.
2.1.13. По окончании ремонта при наличии заготовки электронной накладной Заказчика в АС ЭТРАН на отправку вагона после ремонта передать в товарную контору уведомление формы ВУ-36М на выпуск вагона из ремонта и организовать передачу отремонтированного вагона на пути станции примыкания.
При отсутствии по окончании ремонта заготовки электронной накладной в АС ЭТРАН на отправку вагона после ремонта Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость услуг по временному размещению грузового вагона Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика до оформления указанной заявки и направления уведомления.
В случае размещения грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях общего пользования и/или железнодорожных путях необщего пользования третьих лиц в ожидании оформления заготовки электронной накладной на отправку вагона Заказчик обязан возместить в полном объеме убытки (расходы) Подрядчика в связи с простоем (отстоем) грузовых вагонов Заказчика в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Договора.2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Организовать доставку грузовых вагонов в ремонт и возврат их из ремонта за свой счёт.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату авансовых платежей и окончательный расчет за ремонт грузовых вагонов, включая их подачу/уборку и маневровую работу, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.3. Предоставить Подрядчику подписанный график подачи вагонов в плановые виды ремонта с указанием количества вагонов, рода и вида ремонта (деповской, капитальный) в срок не позднее 15-го числа месяца, предшествующего месяцу ремонта.
2.2.4. Производить подачу грузовых вагонов в плановые виды ремонта равномерно (подекадно) в течение календарного месяца в соответствии с согласованным Подрядчиком графиком подачи вагонов в ремонт.
2.2.5. Направлять в ремонт грузовые вагоны подготовленные для ремонта, промытые и очищенные от остатков ранее перевозимых грузов снаружи и внутри.
В случае поступления в ремонт грузовых вагонов не очищенных от остатков ранее перевозимых грузов, оплатить Подрядчику стоимость работ по очистке вагонов согласно Прейскуранту цен.
Вагоны-цистерны должны направляться для ремонта очищенные снаружи и внутри, пропаренные, промытые, дегазированные, нейтрализованные с предоставлением Депо Подрядчика акта о годности цистерны для ремонта по форме ВУ-19 (за исключением случаев подготовки вагонов в ремонт силами Депо Подрядчика).
В случае подготовки и освидетельствования котла, проведенного другим предприятием, предоставлять удостоверения по форме Приложения № 3 к Правилам безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 16.08.1994 г. № 50.
2.2.6. С целью исключения простоя грузовых вагонов и дополнительных операций, связанных с повторной постановкой грузовых вагонов в ремонт, согласовать с Депо Подрядчика объемы и условия создания на его территории собственного пополняемого оборотного запаса новых и бывших в употреблении исправных узлов и деталей.
После согласования с Депо Подрядчика объемов оборотного запаса узлов и деталей, Заказчик вправе передать на хранение необходимое количество запасных частей, перечень которых указан в Приложении № 12 к настоящему Договору.
2.2.7. При отсутствии собственного пополняемого оборотного запаса узлов и деталей на территории Депо Подрядчика, письменно согласовывать с Подрядчиком направление в ремонт вагонов, требующих замены литых деталей тележки по сроку службы.
2.2.8. Сообщить на уведомление Депо Подрядчика в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Договора об обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению и ремонту и/или отсутствующих узлов и деталей, путем направления Подрядчику по средствам факсимильной или электронной связи письменного указания в произвольной форме о действиях Депо Подрядчика по их замене (постановке): в течение 1 (одного) рабочего дня – по вагонам, находящимся в собственности у Заказчика;
в течение 2 (двух) рабочих дней – по вагонам, находящимся у Заказчика в аренде, лизинге или ином законном основании.
2.2.9. При создании и пополнении собственного оборотного запаса узлов и деталей для ремонта вагонов в Депо Подрядчика, Заказчик обязан подписать акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1.
2.2.10. Вывезти неремонтопригодные узлы, детали и колесные пары собственности Заказчика с территории Депо Подрядчика и оплатить оказанные Депо Подрядчика услуги по хранению в соответствии Протоколом согласования цены на хранение и погрузку неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар (Приложение № 6).
По договоренности Сторон Подрядчик может приобрести у Заказчика по согласованной договорной цене неремонтопригодные узлы, детали и колесные пары по договору купли-продажи, составляемому Сторонами отдельно.
2.2.11. Направлять вагоны, требующие продление срока полезного использования, для проведения плановых видов ремонта в Депо Подрядчика при наличии предоставленного Депо Подрядчика технического решения о продлении срока полезного использования грузовых вагонов.
При нарушении указанного требования Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость услуг по временному размещению грузовых вагонов Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика за период с даты размещения вагона до даты предоставления Подрядчику технического решения.
В случае размещения грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях общего пользования и/или железнодорожных путях необщего пользования третьих лиц в ожидании получения и представления Заказчиком технического решения Заказчик обязан возместить в полном объеме убытки Подрядчика в связи с простоем (отстоем) грузовых вагонов Заказчика в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Договора.
2.2.12. Предоставить исправные и/или ремонтопригодные узлы и детали, определяемые в перечне узлов и деталей, предоставляемых Заказчиком (Приложение № 12), в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения сообщения Депо Подрядчика о необходимости предоставления узлов и деталей в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего Договора и передать их по акту формы МХ-1.
После установки предоставленных узлов и деталей на вагон Депо Подрядчика совместно с Заказчиком подписывают акт о возврате товарно-материальных ценностей по форме № МХ-3.
2.2.13. По истечении срока, установленного подпунктом 2.2.12. для предоставления исправных и/или ремонтопригодных узлов и деталей, необходимых для ремонта вагонов, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость услуг по временному размещению грузового вагона Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика.
В случае временного размещения грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях общего пользования и/или железнодорожных путях необщего пользования третьих лиц Заказчик обязан возместить в полном объеме убытки (расходы) Подрядчика в связи с простоем (отстоем) грузовых вагонов Заказчика в ожидании поставки необходимых узлов и деталей в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Договора.При этом претензии по сверхнормативному простою вагонов в ожидании плановых видов ремонта Заказчиком Подрядчику не предъявляются.
2.2.14. Предоставить Подрядчику заверенные копии сертификатов соответствия на новые узлы и детали к грузовым вагонам, направленные Подрядчику для замены неремонтопригодных узлов и деталей.
При предоставлении Заказчиком бывших в употреблении узлов и деталей для повторного использования, необходимо обязательное наличие на номерных деталях заводского номера, года выпуска, номера завода-изготовителя и клейма (освидетельствования, ремонта, осмотра).
Заказчик гарантирует, что предоставляемые им узлы, детали и колесные пары для замены забракованных узлов и деталей грузовых вагонов принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, не находятся под арестом и не являются предметом исков третьих лиц. Убытки Подрядчика, возникшие в результате неисполнения указанного требования, подлежат возмещению Заказчиком в полном объеме.
Депо Подрядчика не несет ответственности за последствия, наступившие в случае выявления, что предоставленные Заказчиком узлы, детали и колесные пары являются контрафактной продукцией.
2.2.15. В суточный срок после прибытия грузового вагона в ремонт на станцию примыкания Депо Подрядчика оформить в АС ЭТРАН электронную накладную на отправку грузовых вагонов после ремонта или предоставить в Депо Подрядчика письменную инструкцию с указанием полных реквизитов о направлении вагона после окончания ремонта, с указанием плательщика железнодорожного тарифа и реквизитов грузополучателя или оформить доверенность на представителя Депо Подрядчика на право осуществления указанных действий.
2.2.16. Своевременно и в полном объеме оплатить Депо Подрядчика оказанные услуги (выполненные работы) по хранению неремонтопригодных узлов и деталей, а также колесных пар грузовых вагонов, и погрузке при их вывозе с территории Депо Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.17. Своевременно и в полном объеме оплатить Подрядчику стоимость услуг по временному размещению грузовых вагонов на тракционных путях Депо Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.18. Предоставить Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев Заказчика, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Заказчика, с предоставлением копий подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Заказчиком указанной информации в предусмотренный настоящим пунктом срок, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость ремонта грузового вагона определяется исходя из его технического состояния на основании фактически выполненных ремонтных работ. Цена ремонтных работ определена Прейскурантом цен на работы, выполняемые при ремонте грузовых вагонов (Приложение № 4), кроме того НДС по ставке 18%. При этом стороны согласовали, что ремонтные работы, указанные в разделе 1 Прейскуранта цен, подлежат обязательному выполнению Депо Подрядчика и принимаются Заказчиком в полном объеме.
Цена запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика определена настоящим Договором (Приложение № 16), кроме того НДС по ставке 18%.
Выполненные ремонтные работы на грузовом вагоне, их цена, а также цена запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика, отражаются в Расчетно-дефектной ведомости на ремонт грузового вагона (далее – Расчетно-дефектная ведомость) по согласованной форме (Приложение № 5), формируемой Депо Подрядчика.
Отдельной строкой в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и их уборку после ремонта с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования.
Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования определяется Приложением № 7 к настоящему Договору, кроме того НДС по ставке 18%.
При капитальном ремонте в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за взвешивание тары грузового вагона в Депо Подрядчика по ставкам, согласно Приложению № 17 к настоящему Договору, кроме того НДС 18%.
Цена услуг по хранению и погрузке неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов собственности Заказчика определяется в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и погрузку неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар (Приложение № 6).
Стоимость услуг по выгрузке и хранению новых или бывших в употреблении исправных или ремонтопригодных узлов и деталей, поставленных Заказчиком для ремонта вагонов в Депо Подрядчика, входит в стоимость ремонтных работ.
Стоимость услуг по организации взвешивания груженого вагона при вывозе неремонтопригодных узлов и деталей железнодорожным транспортом, получения удостоверения о взрывобезопасности и протокола радиационного контроля определяется по факту выполненных работ, согласно выставленным счетам сторонних организаций. Депо Подрядчика выступает агентом Заказчика, действуя от своего имени, но за счет Заказчика. Вознаграждение Депо Подрядчика, выступающего агентом Заказчика, устанавливается в размере 10% (десять процентов) от суммы расходов по сделке, совершенной агентом Заказчика с третьими лицами во исполнение обязательств по настоящему Договору.
Стоимость услуг по временному размещению одного грузового вагона на тракционных путях Депо Подрядчика составляет 220 руб. в сутки, кроме того НДС 18 %.
3.2. При изменении цен на работы и услуги Подрядчик уведомляет Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до дня внесения изменений.
При изменении стоимости запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика (Приложение № 16) Подрядчик уведомляет Заказчика об изменении за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой цены.
Уведомление об изменении цен Подрядчика по настоящему Договору направляется Заказчику с проектом дополнительного соглашения посредством факсимильной или электронной связи.
Согласование изменения цен на работы и услуги Подрядчика и подписание дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении цен Подрядчика осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об изменении цен.
При этом новые цены на работы и услуги Подрядчика, а также запасные части, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика, применяется с даты, указанной в уведомлении Подрядчика об изменении цен.
В случае несогласия Заказчика с изменением цен на работы и услуги Подрядчика, а также запасные части, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика, и не подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении цен в установленный срок, Подрядчик вправе приостановить ремонт грузовых вагонов Заказчика. При несогласии Заказчика с изменением цен, Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. настоящего Договора.
3.3. Заказчик ежемесячно производит перечисление авансовых платежей за плановые виды ремонта грузовых вагонов на расчетный счет Подрядчика по каждому Депо Подрядчика отдельно с указанием в назначении платежа наименования Депо Подрядчика и месяца ремонта в порядке 100% (стопроцентной) предоплаты на основании выставленного счёта Подрядчика, исходя из средней фактической стоимости ремонта вагонов Заказчика за предыдущий месяц и планируемого объема ремонта грузовых вагонов в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его получения, но не позднее 27 числа месяца, предшествующего месяцу ремонта.
Оплата работ за первый месяц действия настоящего Договора производится Заказчиком в порядке 100% (стопроцентной) предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, исходя из средней фактической стоимости ремонта в Депо Подрядчика и планируемого объема ремонта грузовых вагонов, на основании выставленного счета Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, но не позднее дня подачи грузовых вагонов в ремонт.
Депо Подрядчика приступает к ремонту грузовых вагонов Заказчика только при поступлении от Заказчика предоплаты.
Депо Подрядчика представляет Заказчику авансовые счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансовых платежей от Заказчика в счет предстоящего выполнения работ.
В случае возникновения задолженности за выполненные работы и оказанные услуги по настоящему Договору на дату поступления авансового платежа, Подрядчик направляет полученные денежные средства от Заказчика на погашение дебиторской задолженности в необходимом размере, при условии, что Заказчик принял неоплаченные в срок работы без замечаний.
Остаток денежных средств Заказчика после погашения задолженности считается авансом полученным в счет предстоящего выполнения работ.
В случае, если фактическая стоимость произведенных Депо Подрядчика работ, а также оказанных услуг в текущем месяце не превысила произведенный Заказчиком авансовый платеж, то сумма переплаты учитывается как предоплата в счет предстоящего выполнения работ по настоящему Договору.
При возникновении у Заказчика просроченной задолженности по расчетам с Подрядчиком, Депо Подрядчика вправе не принимать грузовые вагоны в ремонт до полного погашения задолженности Заказчиком, при этом срок ремонта указанных вагонов продлевается на соответствующий период просрочки Заказчика.
3.4. В течение одного календарного дня с даты завершения работ по ремонту грузовых вагонов, Депо Подрядчика составляет и размещает в АСУ ВРК акт о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 8) по ремонту грузовых вагонов, к которому прилагается комплект документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора.
Датой завершения работ по ремонту грузовых вагонов считается дата, указанная в уведомлении формы ВУ-36М.
Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения в АСУ ВРК полного комплекта документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, согласовывает их в АСУ ВРК либо возвращает на доработку с указанием причин возврата.
Если плановый ремонт грузового вагона производился без предоплаты отремонтированный вагон находится на тракционных путях Депо Подрядчика и не подается на пути станции примыкания до окончания согласования выполненных работ в АСУ ВРК.
При этом в случае отсутствия проверки полного комплекта документов в АСУ ВРК со стороны Заказчика по истечении 2 (двух) рабочих дней Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость услуг по временному размещению вагонов Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика.
3.5. Не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, Депо Подрядчика предоставляет Заказчику подписанные со своей Стороны акты о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 8) по погрузке и хранению неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар, к которым прилагаются соответственно расчет стоимости работ по погрузке, оформленный по форме Приложения № 9 к настоящему Договору, и расчет стоимости услуг, оказанных по хранению, оформленный по форме Приложения № 10 к настоящему Договору, исходя из цен, согласованных Сторонами в протоколе согласования цены на хранение и погрузку неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар (Приложение № 6) и в соответствии с расчетным весом деталей грузового вагона, применяемого для расчета стоимости услуг по погрузке и хранению (Приложение № 11).По факту оказания агентских услуг по организации взвешивания груженого вагона при вывозе Заказчиком неремонтопригодных узлов и деталей, получения удостоверения о взрывобезопасности и протокола радиационного контроля Депо Подрядчика предоставляет Заказчику подписанный со своей Стороны Отчет агента по согласованной форме (Приложение № 19), к которому прилагаются документы, указанные в пункте 5.3. настоящего Договора.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня оказания услуг, Депо Подрядчика предоставляет Заказчику подписанный со своей Стороны акт о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 8) по временному размещению грузовых вагонов Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика, к которому прилагаются документы, указанные в пункте 5.4. настоящего Договора.
3.6. Заказчик подписывает со своей Стороны акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также акты по форме МХ-1 и МХ-3, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их предоставления Депо Подрядчика, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ (оказания услуг).
В случае отказа от подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах), а также актов по форме МХ-1 и МХ-3, Заказчик представляет Депо Подрядчика письменный мотивированный отказ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их подписания Депо Подрядчика с указанием обнаруженных недостатков.
На основании подписанных Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) Депо Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания актов Заказчиком представляет Заказчику копии счетов-фактур факсимильной связи или в АСУ ВРК с дальнейшим направлением оригиналов на бумажном носителе с подписями уполномоченных лиц в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления. 3.7. Окончательный расчет за фактически выполненный объем работ по ремонту грузовых вагонов, в том числе подачу/уборку вагонов, производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика по каждому Депо Подрядчика отдельно с указанием в назначении платежа наименования Депо Подрядчика и месяца ремонта после подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) на основании представленных копий счетов-фактур в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их предоставления.
Оплата за оказанные услуги по погрузке (выгрузке), хранению неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов, по организации взвешивания неремонтопригодных запасных частей в груженом вагоне, получения удостоверения о взрывобезопасности и протокола радиационного контроля неремонтопригодных запасных частей, по временному размещению грузовых вагонов Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика производится Заказчиком после подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) на основании переданных Заказчику счетов-фактур и иных соответствующих документов, указанных в пунктах 5.2, 5.3, 5.4. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их представления Заказчику.
Стороны согласовали проведение оплаты по документам, переданным посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригиналов по почте в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.8. Оплата железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ремонт до станции нахождения Депо Подрядчика, а после выполнения ремонта до станции назначения, указанной в инструкции Заказчика по заполнению перевозочных документов, производится Заказчиком.
3.9. Не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом выполнения работ и оказания услуг, Подрядчик направляет Заказчику 2 экземпляра акта сверки расчетов. Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику 1 экземпляр акта сверки расчетов или предоставляет мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
3.10. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), счета-фактуры, акты сверок расчетов, акты о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1, акты о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3 подписываются уполномоченными лицами Депо Подрядчика, выполнявшего ремонт грузовых вагонов Заказчика и уполномоченными лицами Заказчика.
Для осуществления действий в части подписания документов по исполнению настоящего Договора, Заказчик и Подрядчик определяют своих представителей, наделенных соответствующими полномочиями. Данные полномочия должны быть оформлены надлежащим образом.
3.11. Стороны подтверждают, что все документы, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты, позволяющие с использованием данных средств связи (почты) зафиксировать срок их приема (передачи) являются официальными документами, с которыми условия настоящего Договора связывают наступление тех или иных последствий, в том числе исчисление сроков.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА
4.1. Сроки выполнения Депо Подрядчика плановых видов ремонта грузовых вагонов исчисляются с момента прибытия грузовых вагонов на станцию примыкания Депо Подрядчика и не превышают 5 (пяти) суток для деповского ремонта и 7 (семи) суток для капитального ремонта при условии выполнения Заказчиком согласованного Сторонами графика подачи грузовых вагонов в ремонт, равномерной в течение месяца подачи грузовых вагонов в ремонт и оплаты ремонта в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
Сроки выполнения Депо Подрядчика ремонта вагонов, требующих продления срока службы, исчисляются с даты выдачи Технического решения о продлении срока полезного использования грузового вагона.
В случае задержки поставки Заказчиком необходимых для проведения ремонта запасных частей, срок ремонта вагонов увеличивается на срок доставки запасных частей в Депо Подрядчика с учетом времени на их проверку и освидетельствование.
Моментом окончания ремонта признается дата оформления уведомления о приемке из ремонта формы ВУ-36.
Грузовые вагоны, подлежащие ремонту в текущем месяце, должны быть поданы Заказчиком с учетом времени на проведение планового вида ремонта.
4.2. Продолжительность нахождения одного грузового вагона Заказчика в ТР-2 не должна превышать 78 (семьдесят восемь) часов с момента подачи грузового вагона Заказчика на тракционные пути Депо Подрядчика.
4.3. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении Заказчиком подпунктов 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.12, пункта 3.3 настоящего Договора, Депо Подрядчика имеет право отставить вагоны Заказчика от ремонта до момента устранения Заказчиком указанных нарушений. При этом ремонт грузовых вагонов производится в сроки, определяемые Депо Подрядчика самостоятельно, и штрафные санкции, определенные пунктом 7.4 настоящего Договора, к Подрядчику не применяются.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Сдача выполненных работ по ремонту грузовых вагонов Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с обязательным приложением следующих документов: уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, Расчетно-дефектной ведомости, акта выбраковки и акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона (в случае их составления), актов по форме МХ-1 и МХ-3 (в случае их составления).
Предоставление иных документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не осуществляется.
5.2. Сдача оказанных услуг по погрузке и хранению неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением расчета стоимости услуг по погрузке (Приложение № 9) и расчета стоимости услуг по хранению (Приложение № 10).
5.3. Сдача оказанных услуг по организации взвешивания груженого вагона при вывозе Заказчиком неремонтопригодных узлов и деталей, получения удостоверения о взрывобезопасности и протокола радиационного контроля Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами отчета агента, составленного по форме Приложения № 19, и копий документов, заверенных подписью и печатью Подрядчика, подтверждающих произведенные расходы. 5.4. Сдача оказанных услуг по временному размещению грузовых вагонов Заказчика на тракционных путях Депо Подрядчика Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) по размещению грузовых вагонов на путях общего и необщего пользования с приложением акта общей формы ГУ-23.
5.5. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также пакет документов, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора направляются Сторонами посредством факсимильной или электронной связи с дальнейшим направлением оригиналов по почте.
Если Заказчик не возвращает подписанные акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также акты по форме МХ-1 и МХ-3, и отсутствует письменный мотивированный отказ Заказчика от их подписания по истечении срока, установленного пунктом 3.6. настоящего Договора, то выполненные работы (оказанные услуги), указанные в настоящих актах, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без каких-либо замечаний, и данные акты будут являться основанием для расчетов между Сторонами по настоящему Договору.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы по деповскому и капитальному ремонту грузовых вагонов устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не позднее сроков, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 22-23 ноября 2007 года № 47 с посл. изм. и доп.) в Положении о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении, при условии соблюдения ПТЭ и требований по обеспечению сохранности грузовых вагонов при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Срок гарантийной ответственности исчисляется с даты оформления уведомления о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ36М.
Гарантийный срок не распространяется:
- на составные части вагона, поврежденные в процессе погрузочно-разгрузочных работ;
- на составные части вагона, отказ которых произошёл по причине естественных эксплуатационных износов, усталостных повреждений, либо нарушений Заказчиком правил и норм технической эксплуатации подвижного состава, норм содержания вагона;
- на узлы и детали, находящихся на гарантийной ответственности заводов-изготовителей;
-на составные части вагона, отказ которых произошел в процессе эксплуатации грузового вагона вследствие некачественно выполненного текущего ремонта;
-на грузовые вагоны, отцепленные в ТР-2 по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные неисправности вагонов» (К ЖА 2005 05);
-на грузовые вагоны, с которыми в процессе эксплуатации на железнодорожных путях общего и необщего пользования допущены события, классифицированные в соответствии с пунктом 5 приказа Минтранса России №163, как сход подвижного состава, по причинам, не связанным с качеством выполненных работ Подрядчиком.
Ответственность за эксплуатацию и техническое состояние котлов грузовых вагонов-цистерн, капитальный, деповской ремонт и техническое освидетельствование которых произведены сторонней организацией, указанной в удостоверении по форме Приложения № 3 к Правилам безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденным постановлением Госгортехнадзора от 16.08.1994 г. № 50, несет Заказчик.6.2. Подрядчик предоставляет гарантию на фактически проведенные им работы при текущем отцепочном ремонте вагона до следующего планового ремонта грузового вагона или до выполнения заданного объема перевозок по «Пробегу» при соблюдении ПТЭ, начиная с даты оформления уведомления формы ВУ-36М, за исключением гарантии по кодам неисправностей, указанным в Приложении № 18 к настоящему Договору.
Подрядчик не предоставляет гарантию по случаям технических неисправностей колесных пар, установленных на грузовой вагон при проведении ТР-2, если возникновение указанных неисправностей не связано с проведенными им работами.
Гарантийная ответственность не распространяется на грузовые вагоны, отцепленные в ТР-2 по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные неисправности вагонов» (К ЖА 2005 05).
6.3. При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации грузовых вагонов (далее – дефекты), грузовые вагоны направляются в вагонные эксплуатационные депо сети железных дорог, Депо Подрядчика или на иные предприятия, выполняющие ремонт подвижного состава для устранения выявленных дефектов. Выбор предприятий ремонта является правом Заказчика.
6.4. Расходы, понесённые Заказчиком за работы, выполненные в соответствии с Руководством по текущему отцепочному ремонту от 26.10.2010 г. № 717-ЦВ-2009, непосредственно связанные с устранением дефектов, возникших в течение гарантийного срока, Заказчик предъявляет и направляет в Депо Подрядчика, производившее плановый ремонт вагона/отказавшего узла, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Договора, путем направления претензии с приложением оригинала акта-рекламации и копий следующих документов, заверенных подписью и печатью организации:
- акт о выполненных работах (оказанных услугах);
- счет-фактура;
- калькуляция на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузового вагона и/или расчетно-дефектная ведомость;
- дефектная ведомость на текущий ремонт грузового вагона формы ВУ-22;
- платежное поручение;
- счет;
- доверенность представителя на право подписания рекламационных и претензионных документов.
Претензии не предъявляются на вагоны, поступившие на пункт подготовки вагонов под погрузку.
6.5. Депо Подрядчика в претензионном порядке рассматривает обоснованность отнесения вины за Подрядчиком, и при подтверждении вины в возникших технологических дефектах в течение гарантийного срока, возмещает Заказчику расходы по устранению дефектов, возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока при условии соблюдения Заказчиком порядка, установленного пунктом 6.4 настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты авансового платежа, установленного пунктом 3.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от авансового платежа, не оплаченного в установленные настоящим Договором сроки, за каждый календарный день просрочки.
7.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы и оказанные услуги в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от суммы, не оплаченной в установленные настоящим Договором сроки, за каждый календарный день просрочки.
7.4. За нарушение Подрядчиком сроков плановых видов ремонта грузовых вагонов Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости ремонта вагона за каждый календарный день просрочки.
7.5. Заказчик обязан возместить в полном объеме убытки (расходы) Подрядчика, возникшие по причинам, зависящим от Заказчика, в связи с временным размещением, простоем (отстоем), задержкой или ожиданием подачи/приема грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования и/или железнодорожных путях необщего пользования третьих лиц, в том числе в случаях:
- нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Договора;
- нарушения Заказчиком требований к направляемым в ремонт вагонам, предусмотренных пунктом 2.2.5. настоящего Договора;
- нарушения Заказчиком срока предоставления технического решения о продлении срока полезного использования грузовых вагонов, предусмотренного пунктом 2.2.11. настоящего Договора;
- нарушения Заказчиком срока предоставления запасных частей для ремонта грузовых вагонов, предусмотренных пунктом 2.2.12. настоящего Договора;
- нарушения Заказчиком срока оформления заготовки электронной железнодорожной накладной в АС ЭТРАН на отправку вагонов после ремонта или предоставления необходимых документов (доверенности, заявки) для оформления перевозочных документов, предусмотренного пунктом 2.2.15. настоящего Договора;
- предусмотренных пунктами 2.1.3 и 2.1.4 настоящего Договора.
Возмещение убытков (расходов) Подрядчика осуществляется Заказчиком на основании письменного требования Подрядчика с приложением копий документов, подтверждающих расходы Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика соответствующего требования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков одной из Сторон не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению без согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда представление информации по настоящему Договору является обязательным в силу закона.
9.2.О необходимости предоставления информации Сторона, которая обязана предоставить информацию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону и несет ответственность за возникновение негативных последствий, вызванных несвоевременным уведомлением другой Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными или электронными сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, в части расчетов – до полного их завершения, по гарантии – до истечения сроков гарантии.
11.2. Срок действия настоящего Договора пролонгируется на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон в срок не позднее, чем за один месяц до окончания действия настоящего Договора, письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.
12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. При этом Заказчик и Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
12.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
12.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика Заказчик оплачивает обоснованные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы, фактически понесенные на момент получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора, а также возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между общей стоимостью работ и оплаченной частью работ в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования.
12.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает:
12.5.1. Заказчик оплачивает Подрядчику обоснованные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы за выполненные и принятые Заказчиком работы, понесенные на момент расторжения настоящего Договора.
12.5.2 Подрядчик возвращает Заказчику аванс за вычетом стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на момент расторжения настоящего Договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Право собственности на детали и узлы собственности Подрядчика переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах).
13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.
13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.6. К настоящему Договору прилагается:
13.6.1. Форма графика подачи грузовых вагонов в ремонт (образец для ежемесячного оформления графика Заказчиком) (Приложение № 1);
13.6.2. Общий объем ремонта грузовых вагонов (Приложение № 2);
13.6.3. Перечень вагонных ремонтных депо (Приложение № 3);
13.6.4. Прейскурант цен на работы, выполняемые при ремонте вагонов (Приложение № 4);
13.6.5. Форма расчетно-дефектной ведомости (форма) (Приложение № 5);
13.6.6. Протокол согласования цены на хранение и погрузку неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов (Приложение № 6);
13.6.7. Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования (Приложение № 7);
13.6.8. Форма акта о выполненных работах (оказанных услугах) (Приложение № 8);
13.6.9. Форма расчета стоимости работ по погрузке (Приложение № 9);
13.6.10. Форма расчета стоимости услуг по хранению неремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар (Приложение № 10);
13.6.11. Расчетный вес узлов и деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости услуг по хранению и погрузке (Приложение № 11);
13.6.12. Перечень запасных частей, предоставляемых Заказчиком (Приложение № 12);
13.6.13. Форма акта выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 13);
13.6.14. Форма акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 14);
13.6.15. Протокол согласования стоимости ремонтопригодных и неремонтопригодных узлов и деталей, принимаемых на хранение (Приложение № 15);
13.6.16. Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика (Приложение № 16);
13.6.17. Ставка сбора за взвешивание тары грузового вагона после капитального ремонта в Депо Подрядчика (Приложение № 17);
13.6.18. Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)», на которые не распространяется гарантийная ответственность при текущем ремонте (Приложение № 18);
13.6.19. Форма отчета агента (Приложение № 19).
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:
Открытое акционерное общество
«Вагонная ремонтная компания - 3»
(ОАО «ВРК-3»)
Местонахождение: 129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 35.
Почтовый адрес: 101000, г. Москва,
Потаповский пер., д. 5, стр. 4
ИНН 7708737500, КПП 770801001
р/с 40702810100030004392
в ОАО БАНК ВТБ г. Москва
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
ОГРН 1117746294115
ОКПО 78970426.
Тел. +7 (499) 262-00-58
Факс +7 (499) 260-32-09
От Подрядчика
____________________ И.А. Волокитин Заказчик:
Открытое акционерное общество «_______________» (ОАО «_»)
Местонахождение:
Почтовый адрес: ____________________________
ИНН ________, КПП __________
р/с ________________
в ________ «__________»
к/с __________________
БИК _____________
ОГРН ______________
ОКПО ______________
Тел. +7 ________________, e-mail:
Контактное лицо:
От Заказчика
____________________
Приложение № 1
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
График подачи грузовых вагонов в ремонт (образец для ежемесячного оформления графика Заказчиком)
Наименование представительства, Депо Подрядчика род ваг. Кол-во вагонов
……………. представительство    
Депо Подрядчика пвИтого по представительству 0
Всего 0
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 2
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Общий объем ремонта грузовых вагонов в 2015 году
Деповской ремонт
Наименование Представительства, Депо Подрядчика род ваг. месяц Итого
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ……………. представительство                            
Депо Подрядчика Итого   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капитальный ремонт
Наименование Представительства, Депо Подрядчика род ваг. месяц Итого
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ……………. представительство                            
Депо Подрядчика Итого   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 3
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Перечень вагонных ремонтных депо
ВЧДр Арзамас
ВЧДр Бологое
ВЧДр Кемь
ВЧДр Муром
ВЧДр Сасово
ВЧДр Сосногорск
ВЧДр Тула
ВУ Калуга
ВЧДр Шахунья ВЧДр Барабинск
ВЧДр Белогорск
ВЧДр Болотная
ВЧДр Вихоревка
ВЧДр Зима
ВЧДр Кемерово
ВЧДр Рубцовск
ВЧДр Топки
ВЧДр Ужур ВЧДр Верещагино
ВЧДр Гороблагодатская
ВЧДр Егоршино
ВЧДр Златоуст
ВУ Бердяуш
ВЧДр Карталы
ВЧДр Курган ВЧДр Белгород
ВЧДр Валуйки
ВЧДр Елец
ВЧДр Красноуфимск
ВЧДр Нефтяная
ВЧДр Россошь
ВЧДр Сальск
ВЧДр Ульяновск
ВЧДр Рузаевка
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 5
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник депо
______________
___________ /Ф.И.О./
___ ________ 2013 г.
РАСЧЕТНО-ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на __________ ремонт грузового вагона №__________
род вагона: ______________________
Время начала и окончания ремонта________________________
Наименование организации и номер договора
____________________________________________
номер
по прейску- ранту Выполненные работы Единица измерения Количество
работ Цена за единицу работ без НДС, руб. Итого:
Новые Ремонт НовыеРемонт
… … Итого за ремонт вагона:
В том числе
За ремонт колесной пары со сменой элементов:
За ремонт вагонов в ВЧДР:
За подачу и уборку вагонов:
За взвешивание:*
Итого:
Заместитель начальника депо по ремонту ______________ /_________/
Ведущий экономист ______________ /__________/
* строка добавляется при взвешивании вагона при капитальном ремонте.
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 6
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Протокол согласования цены на хранение и погрузку неремонтопригодных узлов и деталей, а также колесных пар грузовых вагонов
1. Стоимость хранения неремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар грузовых вагонов собственности Заказчика на территории Депо Подрядчика:
до 30 суток свыше 30 суток*
Цена без НДС, руб.,
в сутки Цена без НДС, руб.,
в сутки
Неремонтопригодные узлы и детали (1 тонна) 16,41 164,1
Колесные пары (1 кол. пара) 27,11 271,1
2. Стоимость погрузки неремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика в Депо Подрядчика:
Цена без НДС, руб.
Неремонтопригодные узлы и детали
(1 тонна) 135,41
Колесные пары (1 кол. пара) 85,54
* не применяется в отношении деталей, находящихся на гарантийной ответственности изготовителя.
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 7
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования
НАИМЕНОВАНИЕ Филиал / ВЧДР Цена подачи/уборки 1 вагона, маневровой работы локомотива, не совмещенной со временем подачи/уборки, пользование ж.д. путем не общего пользования, без НДС, руб.
ОАО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»
ВЧДР Бологое 1 556,09
ВЧДР Кемь 3 174,38
ВЧДР Сасово 1 540,55
ВЧДР Тула 3 071,68
ВУ Калуга 2 976,96
ВЧДР Сосногорск 5 230,32
ВЧДР Муром 2 841,72
ВЧДР Арзамас 3 327,59
ВЧДР Шахунья 2 759,75
ВЧДР Сальск 3 088,67
ВЧДР Россошь 5 425,64
ВЧДР Белгород 3 337,06
ВКМ Похвистнево 3 336,60
ВЧДР Рузаевка 2 230,38
ВЧДР Валуйки 4 998,64
ВЧДР Елец 3 570,40
ВЧДР Нефтяная 1 758,25
ВЧДР Ульяновск 2 170,78
ВЧДР Красноуфимск 3 855,24
ВЧДР Верещагино 2 444,71
ВЧДР Егоршино 1 479,98
ВЧДР Гороблагодатская 880,10
ВЧДР Златоуст 2 032,98
ВУ Бердяуш 2 395,13
ВЧДР Карталы 2 870,32
ВЧДР Курган 3 220,99
ВЧДР Барабинск 1 855,01
ВЧДР Болотная 2 436,62
ВЧДР Кемерово 4 839,14
ВЧДР Топки 1 108,79
ВЧДР Рубцовск 1 911,95
ВЧДР Ужур 1 748,31
ВЧДР Зима 1 231,00
ВЧДР Вихоревка 1 606,06
ВЧДР Белогорск 1 904,25
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин_______________
Приложение № 8
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА
Код
Форма по ОКУД 0305867
ЗАКАЗЧИК   по ОКПО организация БЕ  
  структурное подразделение, адрес по ОКПО  
ПОДРЯДЧИК (Исполнитель)     организация БЕ  
  структурное подразделение, адрес Номер Дата АКТ     о выполненных работах (оказанных услугах) По договору (наряд-заказу)  
(наименование договора (наряд-заказа, его дата, номер)Мы, нижеподписавшиеся, представители ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) в лице  
 (должности, Ф.И.О.)
и ЗАКАЗЧИКА в лице  
  (должности, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что работы выполненные ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) по  
 
(наименование объекта (этапа), краткое описание результатов работ, эффективность и значимость)
 
Наименование видов и этапов выполненных работ ед. изм. выполнено работ, услуг
количество цена за единицу,руб. стоимость, руб.
         
Итого  
НДС  
Итого с НДС  
соответствуют (не соответствуют) условиям договора (наряд-заказа) и предъявляемым требованиям,
выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом. Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается в:  
 
Работу (услугу) сдал: Работу (услугу) принял:
ПОДРЯДЧИК (Исполнитель) ЗАКАЗЧИК
   
(должность) (должность)
       
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. М.П. От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 9
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА
Расчет стоимости работ по погрузке
ВЧДр _____________________ «____»___________2015 г.
1. Погрузка неремонтопригодных узлов и деталей
Дата Выгрузка,тн№ актаМХ-1 Погрузка,тн№ актаМХ-3 Итого, тн.(Гр. 2+Гр.4) Цена за 1 тн., руб.(без НДС) Итого стоимость услуг, руб.(Гр.6*Гр.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
ИТОГО <Сумма>   <Сумма>   <Сумма>   <Сумма>
Сумма НДС (18%) <Сумма>
Итого с НДС, руб. <Сумма>
2. Погрузка КОЛЕСНЫХ ПАР грузовых вагонов Дата Выгрузка,шт№ актаМХ-1 Погрузка,шт№ актаМХ-3 Итого, шт.(Гр. 2+Гр.4) Цена за 1 тн., руб.(без НДС) Итого стоимость услуг, руб.(Гр.6*Гр.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
ИТОГО <Сумма>   <Сумма>   <Сумма>   <Сумма>
Сумма НДС (18%) <Сумма>
Итого с НДС, руб. <Сумма>
Настоящим стороны подтверждают, что в условиях <Наименование вагонного депо>
Подрядчик в соответствии с Договором <№> от <Дата> оказал услуги по погрузке/выгрузке узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов Заказчика
в указанном выше объеме. ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: Должность Должность       Фамилия И.О.     Фамилия И.О.
(подпись) (подпись) мпмпОт Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 10
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА
Расчет стоимости услуг по хранению неремонтопригодных узлов,
деталей и колесных пар грузовых вагонов
ВЧДр _____________________ «____»___________2015 г.
Дата Остаток на начало суток(тн) Поступление на хранение Кол-во(тн) № актаМХ-1 Выбытие с хранения Кол-во(тн) № актаМХ-3 Остаток на конец суток(тн) (Гр.2+Гр.3-Гр.5) Цена за хранение 1 тн. в сутки, руб.(без НДС) Итого стоимость услуг, руб.(Гр.7*Гр.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.хх.хх                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
30/31.хх.хх                
ИТОГО   <Сумма>   <Сумма>   <Сумма>
Сумма НДС (18%) <Сумма>
Итого с НДС, руб. <Сумма>
Настоящим стороны подтверждают, что в условиях <Наименование вагонного депо>
Подрядчик оказал услуги по хранению в соответствии с условиями Договора <№> от <Дата> за <Месяц> <год> года на сумму <Сумма(руб,коп)> НДС 18% <Сумма(руб,коп)> ИТОГО к ОПЛАТЕ <Сумма(руб,коп)> От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 11
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Расчетный вес узлов и деталей грузового вагона,
применяемый для расчета стоимости услуг по хранению и погрузке
Наименование запасных частей Вес металлолома, тн. Категория лома
Тележка    
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет 0,508 3АТ
Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет 0,508 3АТ
Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет 0,508 3АТ
Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет 0,498 3АТ
Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет 0,498 3АТ
Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет 0,476 3АТ
Балка надрессорная срок эксплуатации 31-34 лет 0,471 3АТ
Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет 0,389 3АТ
Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет 0,386 3АТ
Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет 0,381 3АТ
Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет 0,381 3АТ
Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет 0,381 3АТ
Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет 0,381 3АТ
Рама боковая срок эксплуатации 31-37 лет 0,381 3АТ
Триангель0,033 5А
Автосцепное устройство Автосцепка 0,206 3А2
Корпус автосцепки 0,181 3А2
Поглощающий аппарат РТ-120 0,134 3А2
Поглощающий аппарат разных типов (среднее значение) 0,141 3А2
Тяговый хомут 0,108 3А2
Тормозное оборудование Авторежим0,015 5А
Авторегулятор 0,028 5А
Главная часть воздухораспределителя 0,014 5А
Магистральная часть воздухораспределителя 0,010 5А
Кузов Пятник 0,086 3АТ
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 12
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Перечень запасных частей, предоставляемых Заказчиком
Колесная пара
Надрессорная балка
Боковая рама
Автосцепка
Поглощающий аппарат
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 13
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА
АКТ
выбраковки узлов и деталей грузового вагона,
поступившего в ремонт
«____»___________200__ г.
ВЧДр _____________________
_____________________
Депо Подрядчика __________________ в лице______________________
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что при проведении ________________ремонта грузового вагона № _______ _________ года выпуска выявлены следующие дефектные узлы и детали:
Узлы и детали неремонтопригодные:
№№
п/п Наименование детали Номер детали Вид дефекта
1 2 3 Представитель Депо _____________________ /____________/
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 14
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА
АКТ
замены и установки узлов и деталей грузового вагона,
поступившего в ремонт
«____»___________2015 г.
Вагонное ремонтное депо Подрядчика __________________, в лице начальника _______________ составили настоящий Акт в том, что при проведении _________________ ремонта грузового вагона ______________ собственности _____________________ заменены и установлены следующие узлы и детали:
№ № работы по Прейскуранту Наименование детали Номер детали Завод изготовитель Год изготовления Вид дефекта и его размер на снятой детали
1 Надрессорная балка Снято Установлено 2 Колесная пара Снято Установлено 3 Колесная пара Снято Установлено Представители депо:
Заместитель начальника депо по ремонту ______________
Приемщик вагонов ______________
Мастер колесно роликового цеха ______________
Мастер вагонно-сборочного цеха _____________
Представитель Заказчика __________
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 15
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Протокол согласования стоимости ремонтопригодных деталей и неремонтопригодных узлов и деталей, принимаемых на ответственное хранение
Наименование деталей Цена без НДС (руб.) за ед.
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода более 70 46107,84
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 69-65 41304,94
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 64-60 36502,04
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 59-55 31699,14
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 54-50 26896,24
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 49-45 22093,34
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 44-40 17290,44
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 39-35 12487,54
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 34-30 7684,64
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода менее 29 7684,64
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода более70 43078,08
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 69-65 38590,78
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 64-60 34103,48
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 59-55 29616,18
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 54-50 25128,88
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 49-45 20641,58
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 44-40 16154,28
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 39-35 11666,98
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 34-30 7179,68
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода менее 29 7179,68
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет 74214,00
Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет 64263,00
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-15 лет 54219,00
Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет 44268,00
Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет 34224,00
Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет 24273,00
Балка надрессорная срок эксплуатации 31-34 лет 14229,00
Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет 81172,00
Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет 71435,00
Рама боковая срок эксплуатации 11-15 нет 61607,00
Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет 51870,00
Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет 42042,00
Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет 32305,00
Рама боковая срок эксплуатации 31-37 лет 22447,00
Триангель1737,20
Корпус автосцепки 1836,00
Корпус поглощающего аппарата 1186,80
Тяговый хомут 2568,00
Поглощающий аппарат 11281,40
Автосцепка 5543,60
Главная часть воздухораспределителя 4043,83
Магистральная часть воздухораспределителя 2872,70
Авторежим3211,66
Авторегулятор 2840,40
Пятник 1516,00
Лом тележек, бандажей, хребтовых балок, ЗАТ, тонн 4841,13
Лом стальной и отходы негабаритные, 5А, тонн 4012,80
Лом букс и автосцепок 3А2,тонн 5088,64
От Подрядчика От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 16
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Перечень запасных частей,
стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые
или бывшие в употреблении собственности Подрядчика
№ п/п Наименование запасных частей Цена без НДС, руб.
1. Колесная пара после капитального ремонта в ВКМ (с буксовым узлом) с толщиной обода 70 мм и более (ЦКК ГОСТ 10791-2011) 1.1. ВЧДР Бологое 55 501,37
1.2. ВЧДР Кемь 56 647,34
1.3. ВЧДР Тула 54 951,42
1.4. ВУ Калуга 55 123,30
1.5. ВЧДР Сасово 54 305,09
1.6. ВЧДР Муром 54 469,17
1.7. ВЧДР Арзамас 54 384,58
1.8. ВЧДР Шахунья 54 927,72
1.9. ВЧДР Красноуфимск 54 244,37
1.10. ВЧДР Сосногорск 56 296,75
1.11. ВЧДР Сальск 55 227,39
1.12. ВЧДР Россошь 55 104,67
1.13. ВЧДР Белгород 55 449,33
1.14. ВЧДР Валуйки 54 964,88
1.15. ВЧДР Елец 54 886,57
1.16. ВЧДР Нефтяная 53 884,75
1.17. ВЧДР Рузаевка 54 165,23
1.18. ВЧДР Ульяновск 53 911,03
1.19. ВЧДР Верещагино 54 284,17
1.20. ВЧДР Егоршино 53 781,02
1.21. ВЧДР Гороблагодатская 52 596,03
1.22. ВЧДР Златоуст 54 408,43
1.23. ВУ Бердяуш 54 393,49
1.24. ВЧДР Карталы 54 714,76
1.25. ВЧДР Курган 54 459,02
1.26. ВЧДР Барабинск 55 760,97
1.27. ВЧДР Болотная 56 423,07
1.28. ВЧДР Кемерово 56 779,14
1.29. ВЧДР Топки 56 520,20
1.30. ВЧДР Рубцовск 56 796,37
1.31. ВЧДР Ужур 57 221,93
1.32. ВЧДР Зима 58 361,89
1.33. ВЧДР Вихоревка 58 108,77
1.34. ВЧДР Белогорск 62 704,90
2. Колесная пара после капитального ремонта в ВКМ (с буксовым узлом) с толщиной обода 70 мм и более (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) 2.1. ВЧДР Бологое 60 130,27
2.2. ВЧДР Кемь 61 276,24
2.3. ВЧДР Тула 59 580,32
3.4. ВУ Калуга 59 752,20
2.5. ВЧДР Сасово 58 933,99
2.6. ВЧДР Муром 59 098,07
2.7. ВЧДР Арзамас 59 013,48
2.8. ВЧДР Шахунья 59 556,62
2.9. ВЧДР Красноуфимск 58 873,57
2.10. ВЧДР Сосногорск 60 925,65
2.11. ВЧДР Сальск 59 856,29
2.12. ВЧДР Россошь 59 733,57
2.13. ВЧДР Белгород 60 078,23
2.14. ВЧДР Валуйки 59 593,78
2.15. ВЧДР Елец 59 515,47
2.16. ВЧДР Нефтяная 58 513,65
2.17. ВЧДР Рузаевка 58 794,13
2.18. ВЧДР Ульяновск 58 539,93
2.19. ВЧДР Верещагино 58 913,37
2.20. ВЧДР Егоршино 58 410,22
2.21. ВЧДР Гороблагодатская 57 225,23
2.22. ВЧДР Златоуст 59 037,63
2.23. ВУ Бердяуш 59 022,69
2.24. ВЧДР Карталы 59 343,96
2.25. ВЧДР Курган 59 088,22
2.26. ВЧДР Барабинск 60 390,17
2.27. ВЧДР Болотная 61 052,27
2.28. ВЧДР Кемерово 61 408,34
2.29. ВЧДР Топки 61 149,40
2.30. ВЧДР Рубцовск 61 425,57
2.31. ВЧДР Ужур 61 851,13
2.32. ВЧДР Зима 62 991,09
2.33. ВЧДР Вихоревка 62 737,97
2.34. ВЧДР Белогорск 67 334,10
3. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011) 3.1. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 70 мм и более 55 862,84
3.2. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 69-65 мм 54 942,00
3.3. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 64-60 мм 53 100,32
3.4. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 59-55 мм 48 496,12
3.5. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 54-50 мм 43 891,92
3.6. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 49-45 мм 39 287,72
3.7. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 44-40 мм 34 683,52
3.8. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 39-35 мм 30 079,32
3.9. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 34-30 мм 25 475,12
3.10. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 29-25 мм 20 870,92
3.11. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 24 мм и менее 16 266,72
4. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) 4.1. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 70 мм и более 58 214,65
4.2. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 69-65 мм 57 023,47
4.3. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 64-60 мм 54 641,12
4.4. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 59-55 мм 49 876,42
4.5. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 54-50 мм 45 111,72
4.6. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 49-45 мм 40 347,02
4.7. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 44-40 мм 35 582,32
4.8. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 39-35 мм 30 817,62
4.9. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 34-30 мм 26 052,92
4.10. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 29-25 мм 21 288,22
4.11. Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 24 мм и менее 16 523,52
5. Надрессорная балка 5.1. Надрессорная балка новая (производство ООО «ПК «Бежицкий сталелитейный завод») 64 507,00
Надрессорная балка б/у 5.2. Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 1-5 лет 52 026,41
5.3. Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 6-10 лет 45 567,64
5.4. Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 11-15 лет 38 981,67
5.5. Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 16-20 лет 32 394,19
5.6. Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 21-25 лет 26 042,30
5.7. Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 26-30 лет 19 140,80
5.8. Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 31-34 лет 12 457,94
6. Боковая рама 6.1. Боковая рама новая (производство ООО «ПК «Бежицкий сталелитейный завод») 64 507,00
Боковая рама б/у 6.2. Боковая рама б/у срок эксплуатации 1-5 лет 57 867,43
6.3. Боковая рама б/у срок эксплуатации 6-10 лет 51 436,74
6.4. Боковая рама б/у срок эксплуатации 11-15 лет 44 878,85
6.5. Боковая рама б/у срок эксплуатации 16-20 лет 38 319,45
6.6. Боковая рама б/у срок эксплуатации 21-25 лет 32 079,89
6.7. Боковая рама б/у срок эксплуатации 26-30 лет 25 178,39
6.8. Боковая рама б/у срок эксплуатации 31-34 лет 18 635,93
7. Автосцепка 29 275,29
7.1. Автосцепка б/у 6 140,80
8. Поглощающий аппарат 8.1. Поглощающий аппарат РТ-120 29 388,74
8.2. Поглощающий аппарат ПМКП-110 26 985,04
8.3. Поглощающий аппарат эластомерный 73ZW 51 993,91
8.4. Поглощающий аппарат эластомерный АПЭ-120-И.500 45 348,39
8.5. Поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800 41 947,26
9. Тяговый хомут 18 767,35
9.1. Тяговый хомут б/у 4 195,87
10. Пятник 4 237,79
10.1. Пятник б/у 1 695,12
11. Корпус буксы 5 227,48
11.1. Корпус буксы б/у 2 109,76
12. Клин фрикционный новый 718,30
13. Клин фрикционный б/у 204,69
14. Крышка люка полувагона 12 103,88
14.1. Крышка люка полувагона б/у 3 441,50
15. Боковой люк крытого вагона 7 115,32
16. Борт продольный 6 550,79
17. Борт торцевой 4 783,45
18. Балка соединительная 236 698,00
18.1. Балка соединительная б/у 85 722,55
От Подрядчика От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 17
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Ставка сбора за взвешивание тары грузового вагона
после капитального ремонта в Депо Подрядчика
НАИМЕНОВАНИЕ ВЧДР Ставка сбора, без НДС, руб.
ВЧДР Бологое 2 703,89
ВЧДР Кемь 5 133,35
ВЧДР Сасово 6 095,28
ВЧДР Тула 2 703,89
ВУ Калуга 2 703,89
ВЧДР Сосногорск 2 152,83
ВЧДР Муром 4 541,72
ВЧДР Арзамас 4 541,72
ВЧДР Шахунья 4 541,72
ВЧДР Сальск 2 703,89
ВЧДР Россошь 3 735,07
ВЧДР Белгород 2 703,89
ВЧДР Рузаевка 4 386,10
ВЧДР Валуйки 3 735,07
ВЧДР Елец 3 735,07
ВЧДР Нефтяная 3 070,98
ВЧДР Ульяновск 2 703,89
ВЧДР Красноуфинск3 921,59
ВЧДР Верещагино 3 921,59
ВЧДР Егоршино 3 921,59
ВЧДР Гороблагодатская 3 921,59
ВЧДР Златоуст 3 921,59
ВУ Бердяуш 3 921,59
ВЧДР Карталы 3 921,59
ВЧДР Курган 5 005,04
ВЧДР Барабинск 2 703,89
ВЧДР Болотная 6 972,37
ВЧДР Кемерово 6 350,70
ВЧДР Топки 3 269,38
ВЧДР Рубцовск 2 703,89
ВЧДР Ужур 2 703,89
ВЧДР Зима 2 695,57
ВЧДР Вихоревка 3 372,73
ВЧДР Белогорск 2 787,05
От Подрядчика От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 18
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору
«Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)»,
на которые не распространяется гарантийная ответственность
1. 103 - прокат по кругу катания;
2. 104 - кольцевая выработка поверхности катания;
3. 107 - выщербина обода колеса;
4. 108 - раздавливание обода;
5. 109 - остроконечный накат;
6. 110 - вертикальные подрез гребня;
7. 111- тонкий обод;
8. 117 - неравномерный прокат;
9. 303 - нарушение расстояния от упора автосцепки до ударной розетки;
10. 352 - суммарный зазор эластомерного поглощающего аппарата более 5 мм.
От Подрядчика От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________
Приложение № 19
к договору № _____ от «___» __________ 2015 г.
ОТЧЕТ АГЕНТА № _____ о расходах, подлежащих возмещению за период с________20__г. по ________ 20__ г.
г._____________ «__»_________20__ г.
На основании договора № _______ от _______, заключенного между ОАО «_________» и ОАО «ВРК-3»,
____________________________________ в лице _____________________________, действующего на основании ________________________
составил настоящий отчет о понесенных расходах, подлежащих возмещению.

п/п Основание (Пункт договора) Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права ЕдИзмКоличество Валюта Сумма, подлежащая возмещению
(без НДС), руб. Данные о третьем лице
Вид услуг/наименование работ Контрагент Договор Оправдательный документ Счет-фактура
Номер Дата Вид Номер Дата Номер Дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 ИТОГО сумма без НДС, руб. Х
Ставка НДС, % 18% Х
Сумма НДС, руб. Х
ИТОГО сумма с НДС, руб. Х
ИТОГО подлежит возмещению:
при представлении подтверждающих документов (заверенных копий) _____________________________________________
(Итого по графе 7 – сумма прописью)
К отчету прилагаются подтверждающие документы в количестве: ________________ листов
Вознаграждение Агента в соответствии с условиями Договора за _____ месяц 20___ г. составляет без учета НДС ____________ руб., кроме того НДС (18%) ______ руб., всего с учетом НДС ___________ руб. Агент надлежащим образом выполнил поручение Принципала по Договору. Принципал претензий к Агенту не имеет.
От ______________ Отчет составил:
___________ (должность)________________ ФИО От ______________ Отчет утвердил:
___________ (должность)________________ ФИО
От Подрядчика От Заказчика
_______________ И.А. Волокитин _______________

Приложенные файлы

  • docx 12756522
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий