Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»).


Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АТОМПРОЕКТ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
Директор отделения технологии ВВЭР
_________________ А.М.Казарин
«___» _____________ 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 05-137/14
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ
по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
Санкт-Петербург
2014 год
СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ ……………………………………………………………………………….. 2
ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» …………………………………………. 3
Часть I ………………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ …………………………………………………………... 3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………… 4
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ………………………………… 6
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ……………………………… 9
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ………………………… 27
6 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ 41
Часть 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ……………………………………………………………... 60
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» …………………………………………………………. 77
том 1 «общая и коммерческая части»
ЧАСТЬ 1ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯАльтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в «Информационной карте запроса предложений», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса предложений для принятия решений в рамках данного запроса предложений.
Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу предложений, на которую в рамках запроса предложений подается отдельное предложение.
Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – указанная в «Информационной карте запроса предложений», предельно допустимая цена договора (в отношении каждого лота отдельно).
Организатор запроса предложений – организация, указанная в «Информационная карта запроса предложений», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса предложений.
Официальный сайт – в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru , предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.
Переторжка – дополнительный элемент запроса предложений, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе предложений, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном документацией по запросу предложений.
Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.
Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.
Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.
Участник запроса предложений – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений [в отношении какого-либо лота]. Участник запроса предложений утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе предложений [в отношении данного лота].
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса предложений, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса предложений.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса предложений в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием сети «Интернет».
Электронная форма проведения запроса предложений – проведение запроса предложений с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯАЭС — атомная электростанция.
АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».
ДЗО — дочерние либо зависимые общества.
ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно разделу 5 «Информационная карта запроса предложений».
НДС — налог на добавленную стоимость.
НИР — научно-исследовательская работа.
ОКР — опытно-конструкторская работа.
ПИР — проектно-изыскательские работы.
ЦАК — Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».
ЭТП — электронная торговая площадка.
ЭП — электронная подпись.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
Остальные термины и определения, сокращения, используемые в настоящей документации по запросу предложений, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯФорма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложенийОткрытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в «Информационной карте запроса предложений».
В целях настоящей документации по запросу предложений под понятием запрос предложений понимается как запрос предложений в отношении единственного лота, по которому проводится запрос предложений, так и в отношении каждого или нескольких лотов в отдельности, в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам.
Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2 Тома 1.
Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно «Информационной карте запроса предложений».
Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в «Информационной карте запроса предложений».
Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не допускается.
Участие в процедуре запроса предложенийПринять участие в запросе предложений может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен:
быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;
подать заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей документации по запросу предложений.
Для прохождения отборочной стадии данного запроса предложений участник запроса предложений должен удовлетворять требованиям, изложенным в «Информационной карте запроса предложений».
Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.
Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений принимает закупочная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.
Закупочная комиссия отстраняет участника запроса предложений, в том числе допущенного к участию в запросе предложений, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:
при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;при выявлении факта давления таким участником запроса предложений на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или заказчика, подкрепленного документами.
Решение об отстранении участника запроса предложений оформляется протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором запроса предложений на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
В случае отстранения всех участников запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.6, запрос предложений признается несостоявшимся.
Правовой статус документовДанная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно «Информационной карте запроса предложений».
Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.
Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТПУчастник запроса предложений должен в сроки, указанные в «Информационной карте запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.
Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.
Затраты на участие в запросе предложенийУчастник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.
Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.
Отказ от проведения запроса предложенийРешение об отказе от проведения запроса предложений принимается заказчиком в любое время вплоть до подведения итогов запроса предложений, в следующих случаях:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;
изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
Извещение об отказе от проведения запроса предложений подписывается руководителем заказчика и размещается организатором запроса предложений в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса предложений получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.
Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложенийНа официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на официальном сайте, указанном в подпункте «Информационной карте запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данные о персональном голосовании членов закупочной комиссии.Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.
Прочие положенияУчастник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.
Членам закупочной комиссии, работникам заказчика, организатора запроса предложений, привлекаемым экспертам во время проведения запроса предложений запрещается предоставлять сведения о предложениях участников запроса предложений, ходе проведения запроса предложений и принимаемых закупочной комиссией решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении запроса предложений и документацией по запросу предложений.
Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙТребования к участникам запроса предложенийУчастник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, указанной в пункте «Информационной карты запроса предложений», в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;соответствовать требованиям, указанным в пункте «Информационной карты запроса предложений», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);Участник запроса предложений должен соответствовать иным требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений».Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложенийДля подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе предложений согласно пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.3, и если такие документы указаны в «Информационной карте запроса предложений»;Копия уведомления о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения или иной документ, подтверждающий, что участник запроса предложений не является плательщиком НДС (для участников запроса предложений, не являющихся плательщиками НДС);подтверждение по форме, указанной в «Информационной карте запроса предложений», о ненахождении участника запроса предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника запроса предложений, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений;
копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника запроса предложений:
для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Участник запроса предложений вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, после выбора его победителем запроса предложений, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на участие в запросе предложений участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора (не предоставление указанных документов будет расцениваться организатором запроса предложений как уклонение от заключения договора).
копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в  «Информационной карте запроса предложений».
Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить документы, указанные в  «Информационной карте запроса предложений».
Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/ услуг по договору) указана в  «Информационной карте запроса предложений».Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям, в случае если «Информационной картой запроса предложений предусмотрена возможность их привлечения, приведены в пункте 3.5.Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей.Участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей, независимо от объема выполняемых работ/оказываемых услуг:осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/ оказания услуг;отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений («Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.Если пунктом  «Информационной картой запроса предложений» установлено требование о наличии у привлекаемых субподрядчиков /соисполнителей соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса предложений, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг, то каждый привлекаемый субподрядчик / соисполнитель должен отвечать данному требованию независимо от выполняемого/оказываемого таким субподрядчиком/ соисполнителем объема работ/ услуг по отношению к общей цене заявки участника запроса предложений.
В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в запросе предложений включаются копии договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений;заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно «Информационной карте запроса предложений». Соответствующие формы раздела 6, заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью субподрядчика/ соисполнителя и участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5, 4.4.6;
заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении видов и объемов работ/услуг между участником запроса предложений и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.
В случае если участником запроса предложений является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник запроса предложений, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, определить субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур определения субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем запроса предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии по осуществлению закупок государственного или муниципального бюджетного учреждения по определению субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок также должно содержаться в гарантийном письме.
При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника запроса предложений и субподрядчиков/ соисполнителей учитываются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).
При закупках оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе оборудования длительного цикла изготовления, к изготовителю оборудования (юридическому лицу, осуществляющему выпуск оборудования, либо, юридическому лицу, координирующему деятельность изготовителей составных частей оборудования и отвечающему за изготовление данного оборудования в целом) в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» настоящей документации предъявляются требования указанные в «Информационной карте запроса предложений».
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙПолучение документации по запросу предложенийДокументация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
Разъяснение положений документации по запросу предложенийЛюбой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений в срок, обеспечивающий получение организатором запроса предложений такого запроса не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в разделе 5 «Информационная карта запроса предложений».Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором запроса предложений, то такой ответ размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего ответа от заказчика. Если организатор запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в запросе предложений составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу предложений не изменяет ее сути.
Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.
Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.
Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложенийРуководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию по запросу предложений, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой ее частью.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или документацию по запросу предложений, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», такие изменения размещаются организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.
При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.
Общие требования к заявке на участие в запросе предложенийДля целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному «Информационной картой запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений.Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.
Участник запроса предложений вправе подать заявку на участие в запросе предложений на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса предложений планирует принять участие в запросе предложений по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе предложений на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.4, если в «Информационной карте запроса предложений» разрешена подача альтернативных предложений).
При наличии соответствующего функционала на ЭТП в случае, если указано в «Информационной карте запроса предложений» участник запроса предложений помимо основного предложения вправе подготовить и подать не более двух альтернативных предложений в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.
Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в «Информационной карте запроса предложений»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в документации по запросу предложений. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная комиссия принимает к рассмотрению предложение участника запроса предложений с меньшей ценой, второе предложение этого участника запроса предложений отклоняется. Если подается предложение с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, такое предложение является основным.В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в запросе предложений соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям ( «Информационная карта запроса предложений»).
В случае подачи предложения с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.
При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений.Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.Рекомендации пунктов 4.4.5 и 4.4.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).
Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.
При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5 – 4.4.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.
Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить у участника запроса предложений, с которым по итогам запроса предложений заключается договор, нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей документации по запросу предложений.
Срок действия заявки на участие в запросе предложенийЗаявка на участие в запросе предложений [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений [по данному лоту].Официальный язык запроса предложенийЗаявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса предложений, должны быть написаны на русском языке.
Любые документы, представленные участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.Документы, составленные на других языках, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в запросе предложений.
Валюта запроса предложенийВсе суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в «Информационной карте запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных в «Информационной карте запроса предложений».Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в «Информационной карте запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.Начальная (максимальная) цена договораНачальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте предложений».
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)В случае, если извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».
Если участник принимает участие в запросе предложений по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому такому лоту.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет, указанный в «Информационной карте запроса предложений», не позднее окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», с предоставлением в составе заявки на участие в запросе предложений документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений.
В случае предоставления обеспечения заявок на участие в запросе предложений в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:
Банковская гарантия в отношении каждого лота, на который участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:
банковская гарантия должна быть безотзывной.
сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.
банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.
банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.
бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор запроса предложений, принципалом — участник запроса предложений, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.
в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 4.9.8.
В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий.
Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе заявки на участие в запросе предложений.).
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие в запросе предложений – участнику запроса предложений, отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации по запросу предложений;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса предложений и всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником запроса предложений согласно пункту 4.15.4, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику запроса предложений;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.
В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений удерживается в следующих случаях:при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией;
при уклонении победителя запроса предложений или участника запроса предложений, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.4, от заключения договора (пункт 4.15.13).
При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор запроса предложений/заказчик уведомляет такого участника запроса предложений об удержании обеспечения заявки на участие в запросе предложений.
Подача и прием заявок на участие в запросе предложенийПорядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».
Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в «Информационной карте запроса предложений».
Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзывУчастник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в «Информационной карте запроса предложений».
Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);
продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.
Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложенийВ срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам и сведениям.
При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание закупочной комиссии не проводится.
Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в «Информационной карте запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.
Организатор запроса предложений обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. При этом в обязательном порядке проводится заседание закупочной комиссии с оформлением протокола согласно пункту 4.12.5.Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений.Если Организатор запроса предложений осуществляет видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, то участники запроса предложений, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений в соответствии с пунктом 4.12.5, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ в сети «Интернет» заседания комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на заседании комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об этом организатору запроса предложений.
Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений формируется организатором запроса предложений с указанием как минимум следующих сведений:наименование и реквизиты запроса предложений;
наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
дату и время окончания подачи заявок;
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
сведения о сроке исполнения договора;
общее количество поступивших заявок на участие в запросе предложений;
наименование, ИНН и (или) адреса участников запроса предложений, подавших заявки в запросе предложений, а также предмет и цены таких заявок.
Данный протокол подписывается секретарем закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа и размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола на официальном сайте и на ЭТП.При проведении заседания закупочной комиссии в соответствии с пунктом 4.12.4 данный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном пунктами 4.14.1, 4.14.2.
Опоздавшие заявки на участие в запросе предложенийУ участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложенийОбщие положенияРассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой в следующем порядке:
проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);
проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).
После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению закупочной комиссии [при закупке услуг, указанных в п.10.6.4а) ЕОСЗ] проведение переговоров (пункт 4.14.3) с допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)), а так же проведение переторжки, если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.
По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений».
Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе предложений. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия также рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).
В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником запроса предложений сведений действительности.
При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор запроса предложений вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в случаях, указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в запросе предложений, на основании которого организатор запроса предложений направляет уточняющие запросы:При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в запросе предложений следующих документов:документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений,
учредительные документы,
разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),
документы о крупной сделке,
документы о сделке с заинтересованностью,
документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,
документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,
документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный им в своей заявке,
документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;При выявлении в заявке на участие в запросе предложений арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником запроса предложений исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:
при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;
при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений;
при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.
Исправление иных ошибок не допускается.
В случаях, влияющих на допуск участника к запросу предложений или оценку его заявки на участие в запросе предложений:
в представленных документах в составе заявки на участие в запросе предложений отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:
участника запроса предложений требованиям документации по запросу предложений, указанным в пункте 3.1.1, включая требования о наличии разрешительных документов, указанных в  «Информационной карте запроса предложений»,
привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям документации по запросу предложений, указанным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.5 и установленным в «Информационной карте запроса предложений»,
заявки на участие в запросе предложений требованиям документации по запросу предложений, указанным в «Информационной карте запроса предложений»;
в заявке на участие в запросе предложений имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в запросе предложений или участника запроса предложений требованиям документации по запросу предложений или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников запроса предложений;
привлекаемый участником запроса предложений субподрядчик (соисполнитель) не соответствует требованию о не нахождении в реестре недобросовестных поставщиков, установленному в «Информационной карте запроса предложений». В данном случае участнику направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя), при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в запросе предложений.
Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого запроса предложений, объема и номенклатуры предлагаемой участником запроса предложений продукции, существа заявки на участие в запросе предложений, включая изменение условий заявки.
При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса предложений. Предусмотренные подпунктом 4.14.1.8.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Не направляются участнику запроса предложений запросы согласно пункту 4.14.1.8, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.
Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Направление таких запросов организатора запроса предложений и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, но не может быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня, со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.
При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.
Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений продлеваются только по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и документации по запросу предложений срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.
Проведение отборочной стадииВ рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений.
При наличии основного и альтернативных предложений участника запроса предложений на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная комиссия рассматривает предложение участника запроса предложений с меньшей ценой, второе предложение этого участника запроса предложений отклоняет.
Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу предложений являются минимально допустимыми.
В соответствии с установленными в документации по запросу предложений требованиями, критериями отбора являются:соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по существу по своему составу, согласно «Информационной карте запроса предложений», и оформлению;соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса предложений субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;соответствие предлагаемых участником запроса предложений товаров, работ, услуг требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения заявки, если предусмотрено «Информационной картой запроса предложений».По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса предложений принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений, по следующим основаниям:несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;
несоответствие участника запроса предложений требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4;
несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;
несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям подпункта в) пункта 4.14.2.4;
несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям подпункта г) пункта 4.14.2.4, в том числе:
наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы,
наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.
Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».
несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (подпункт  REF _Ref319659280 \r \h \* MERGEFORMAT д) пункта 4.14.2.4). Организатор запроса предложений по всем заявкам на участие в запросе предложений, независимо от наличия в составе заявки на участие в запросе предложений документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в «Информационной карте запроса предложений», проверяет поступившее на условиях и в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки на участие в запросе предложений. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в соответствии с порядком, предусмотренным подразделом 4.9, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.
По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.
В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае если документацией по запросу предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников запроса предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.
Решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:наименование и реквизиты запроса предложений;
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
сведения о сроке исполнения договора;
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);
решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;
информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений или ни один из участников запроса предложений и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям запроса предложений.
Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.Любой участник запроса предложений после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.Проведение переговоров с участниками запроса предложений (при закупке услуг, указанных в п.10.6.4а) ЕОСЗ)
В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, проводит переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией. В случае, если были привлечены эксперты (экспертный совет), такие эксперты (отдельные представители экспертного совета) также привлекаются к проведению переговоров. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика, кроме изменения цены предложений.
Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию. Проведение более одного раунда переговоров не допускается.
Переговоры проводятся в отношении любых аспектов заявок участников запроса предложений, кроме цены.
Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом, в котором отражаются как минимум следующие сведения:
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
сведения о сроке исполнения договора;
достигнутые договоренности.
Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложения. Все такие протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) дня после завершения переговоров со всеми участниками с учетом положений пункта 2.7.2.
Организатор запроса предложений запрашивает у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.
Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.
ПереторжкаПереторжка проводится по решению закупочной комиссии, если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам запроса предложений предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе предложений (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены. Снижение цены заявки на участие в запросе предложений не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и ЭТП протокола согласно пункту 4.14.2.9.
Форма, параметры, по которым проводится переторжка из указанных в «Снижение цены заявки на участие в запросе предложений не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений. запроса предложений» (для переторжки в заочной форме), и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным к участию в запросе предложений, в день размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее второго рабочего дня после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки, а начало проведения переторжки устанавливается в рабочее время по местному времени организатора запроса предложений.
В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений.
Предложения участника запроса предложений по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в запросе предложений не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений,, остается действующим с ранее объявленной ценой.
Переторжка проводится в режиме реального времени или в заочной форме.
При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:
адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
дата, время начала и окончания процедуры переторжки;
первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
сведения о сроке исполнения договора.
Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещаются на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня после дня проведения переторжки на ЭТП), протокол переторжки размещается организатором запроса предложений на официальном сайте.
Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, указанную в заявке на участие в запросе предложений цену, обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений. В случае непредставления откорректированных документов или представления откорректированных в части цены документов, с указанной ценой, не соответствующей цене предложенной на переторжке, заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя запроса предложений, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.
Открытие доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу предложений.Проведение оценочной стадииВ рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в запросе предложений) и их значимость указаны в «Информационной карте запроса предложений».
В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.
Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:
наименование и реквизиты запроса предложений;
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
сведения о сроке исполнения договора;
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;
из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;
из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек;
о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.
Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.
Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса предложенийПосле проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник запроса предложений, который раньше подал заявку на участие в запросе предложений (или предложение с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений, если проводилась переторжка).
По решению закупочной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.
Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.
Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник запроса предложений получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.
По результатам запроса предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий как минимум следующие сведения:
наименование и реквизиты запроса предложений;
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
сведения о сроке исполнения договора;
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;
из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;
из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек;
о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки;
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
Заключение договора по результатам запроса предложенийЗаказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений», передает лицу, с которым заключается договор (победитель запроса предложений или участник запроса предложений в соответствии с пунктом 4.15.4), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.6).
Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:
подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений»;
обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса предложений», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
Договор с победителем запроса предложений или участником запроса предложений в соответствии с пунктом 4.15.4, заключается в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений».В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений, заказчик:заключает договор с таким единственным участником запроса предложений в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе (а в случаях указанных в ЕОСЗ только после получения решения соответствующего разрешительного органа), при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров), либо
принимает решение о проведении повторной закупки, либо
отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.15.11.
По поручению заказчика организатор запроса предложений обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.15.6. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи.
Преддоговорные переговоры проводятся:по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;
по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);
по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;
направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по запросу предложений и заявке лица, с которым заключается договор;
направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;
обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.
По результатам преддоговорных переговоров организатором запроса предложений оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса предложений, документации по запросу предложений и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.
В случае проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных проектных, изыскательских и пусконаладочных работ при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.
Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.
Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса предложений, за исключением следующих случаев:изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;изменения потребностей заказчика;
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.
Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений»:прямой письменный отказ от подписания договора;
не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;
не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу предложений было установлено требование обеспечения договора;
предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией по запросу предложений в составе заявки на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор.
В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик выполняет одно из следующих действий:проводит повторную процедуру закупки;
отказывается от заключения договора;
выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение разрешающего органа.В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:
удерживает обеспечение заявки такого участника запроса предложений;
направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Сведения об участнике запроса предложений будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:
если такой участник запроса предложений:
будучи признанным победителем запроса предложений [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;
будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, уклонился от заключения договора;
будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;
если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Обеспечение исполнения обязательств по договоруВ случае, если указано в «Информационной карте запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:
обязательства по возврату аванса;
исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);
исполнение гарантийных обязательств,
в одной или нескольких из следующих форм:
безотзывная банковская гарантия, выданная банком;
поручительство;
в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.
При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.
Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в «Информационной карте запроса предложений».
Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом обеспечение возврата аванса и (или) обеспечения договора предоставляется лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты его заключения. Обеспечение возврата аванса, если указано в «Информационной карте запроса предложений», предоставляется отдельно от обеспечения договора.Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства в соответствии с пунктом 4.16.1 может быть предоставлено в следующем виде:Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.16.5.1 и/или 4.16.5.2.
При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пунктам 4.16.5.3 и/или 4.16.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;
заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);
подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).
По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.7 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:
для обеспечения возврата аванса - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;
для обеспечения договора - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;
для обеспечения исполнения гарантийных обязательств - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса предложений иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
Если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙСледующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения документации по запросу предложений.
№ п/пНаименование п/пСодержание
1. Предмет запроса предложений Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
Предмет договора «Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
Состав и объем работ Состав и объем товара/работ/услуг в соответствии с условиями договора, технического задания (Том 2)
2. Нормативный документ, в соответствии с которым проводится открытый запрос предложений
Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, в редакции с изменениями утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протоколы от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61, от 04.06.2014 № 62, от 26.06.2014 № 63).
3. Условия договора:
Сроки выполнения работ Сроки выполнения работ: 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора (в соответствии с календарным планом).
Место выполнения работ Адрес передачи результатов работ: Россия, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 9/2а.
Адрес объекта: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, территория строительной площадки ЛАЭС-2.
Условия оплаты Безналичный расчет на условиях проекта договора (Часть 2 настоящей документации).
3.1. Встречные предложения по условиям договора Форма и все условия проекта договора (Часть 2 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются, за исключением условий платежей, в отношении которых допускаются предложения по уменьшению авансовых платежей, либо отказа от авансовых платежей.
При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»).
4. Количество лотов Запрос предложений проводится по одному лоту.
5. Заказчик Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»).
Местонахождения заказчика: ОАО «АТОМПРОЕКТ» 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82, телефон: (812) 339-16-12, факс: (812) 458-78-59
Почтовый адрес заказчика: ОАО «АТОМПРОЕКТ» 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82
Контактное лицо по процедурным вопросам:
Кузнецов Сергей Александрович,
Тел. (812) 339-16-12
Электронная почта: [email protected] (с указанием исполнителя), [email protected]Контактные лица по техническим вопросам:
Муравьев Владимир Леонидович (812) 643-31-57
Мишина Наталья Александровна (812) 490-13-05
Контактное лицо по вопросам обеспечения обязательств по договору и условиям оплаты работ по договору:
Бабарыко Галина Вячеславовна (812) 339-15-57
6. Организатор размещения заказа (Организатор запроса предложений) Заказчик проводит запрос предложений самостоятельно
7. Информационное обеспечение проведения запроса предложений
Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru
8. Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений «08» сентября 2014 года
9. Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) С учетом НДС, руб. 7 085 159,62 Семь миллионов восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять рублей 62 копейки.
Без НДС, руб. 6 004 372,56 Шесть миллионов четыре тысячи триста семьдесят два рубля 56 копеек.
Сумма НДС, руб. 1 080 787,06 Один миллион восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 06 копеек.
В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе предложений цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.
Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника запроса предложений и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником запроса предложений цены.
10. Официальный язык запроса предложений Русский
11. Валюта запроса предложений Российский рубль
12. Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе предложений Обеспечение заявки не установлено.
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в запросе предложений Получатель: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (сокращенно - ОАО «АТОМПРОЕКТ»), 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82,
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, корп. 1м
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Назначение платежа: Обеспечение заявки для участия в запросе предложений № ____ на право заключения договора на ______________, НДС не облагается.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
13. Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, субподрядчикам/ соисполнителям 13.1. Требования к участникам запроса предложений:Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей документации.
13.1.2. Должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников запроса предложений, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников запроса предложений, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в объеме выполняемых работ согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ, в том числе:
– Лицензию Ростехнадзора, дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, область, действия которой дает право выполнения работ, являющихся предметом закупки. Объекты, на которых и/или в отношении которых проводится заявленная деятельность: атомные станции.
13.1.4. Участник запроса предложений должен выполнить собственными силами не менее 70 % от общего объема выполняемых по договору работ (в денежном выражении от общей стоимости договора), при этом виды работ для выполнения которых будут привлечены субподрядчики (соисполнители) определяются участником закупки (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно.
13.1.5. Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:
в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
13.1.6. Должен иметь в 2011-2014 гг. опыт работ по разработке рабочей и/или проектной документации на ЗПУ ПД на общую сумму не менее 3,54 млн. руб. c учетом НДС.
Опыт выполнения работ, как критерий отбора участников запроса предложений, подтверждается справкой об опыте выполнения договоров - Форма 6 с приложением копий таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм). К зачету принимаются договоры в части их завершения. В случае указания в Форме 6 договоров, в условия исполнения обязательств по которым частично входят работы, предусмотренные условиями настоящего пункта, к справке обязательно должны быть приложены документы (акты), подтверждающие объем исполнения обязательств по работам, предусмотренным настоящим пунктом.
Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений
13.2. Требования к субподрядчикам/ соисполнителям:13.2.1. Требования к субподрядчикам/соисполнителям в объеме выполняемых работ составляющим не более 5 % от цены заявки участника:
13.2.1.1. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:
– Лицензию Ростехнадзора, дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, область, действия которой дает право выполнения работ, являющихся предметом закупки. Объекты, на которых и/или в отношении которых проводится заявленная деятельность: атомные станции.
13.2.1.2. Отсутствие сведений о субподрядчиках/соисполнителях в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:
в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
13.2.2. Требования к субподрядчикам/соисполнителям в объеме выполняемых работ составляющим более 5 % от цены заявки участника:
13.2.2.1. Должен отвечать требованиям, указанным в пунктах 3.1.1.1 – 3.1.1.5 настоящей документации;
13.2.2.2. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:
– Лицензию Ростехнадзора, дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, область, действия которой дает право выполнения работ, являющихся предметом закупки. Объекты, на которых и/или в отношении которых проводится заявленная деятельность: атомные станции.
13.2.2.3. Отсутствие сведений о субподрядчиках/соисполнителях в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:
в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
Закупочная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником запроса предложений предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в запросе предложений предоставлено соглашение между участником запроса предложений и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте/оказании услуг путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам настоящей документации. Кроме того, в составе заявки на участие в запросе предложений в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий.
14. Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами Не установлено
15. Требования к выполняемым работам Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть».
16. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений, привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений:
Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документации;
Документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
Копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса предложений, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе предложений включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа), в объеме выполняемых работ согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ:
– Копия лицензии Ростехнадзора, дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, область, действия которой дает право выполнения работ, являющихся предметом закупки. Объекты, на которых и/или в отношении которых проводится заявленная деятельность: атомные станции.
Форма «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 г. по 2014 г.» (Форма № 6).
Копии исполненных договоров (контрактов) (за 2011-2014 гг.) (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм) для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта, установленного пунктом 13.1.6. раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и перечисленных в Форме № 6. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений.
16.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям.
16.2.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг не более 5 % от цены заявки участника:
16.2.1.1. Копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса предложений, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе предложений включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа), в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг:
– Копия лицензии Ростехнадзора, дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, область, действия которой дает право выполнения работ, являющихся предметом закупки. Объекты, на которых и/или в отношении которых проводится заявленная деятельность: атомные станции.
16.2.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг более 5 % от цены заявки участника.
16.2.2.1. Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документации.
16.2.2.2. Копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса предложений, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе предложений включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа), в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг:
– Копия лицензии Ростехнадзора, дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, область, действия которой дает право выполнения работ, являющихся предметом закупки. Объекты, на которых и/или в отношении которых проводится заявленная деятельность: атомные станции.

16.3. Документы для оценки заявок участников по критериям, указанным в пункте 22 Информационной карты:
16.3.1. Документы для оценки заявок на участие в запросе предложений по подкритерию «опыт». Для оценки опыта как подкритерия оценки заявки принимаются работы по разработке рабочей и/или проектной документации на ЗПУ ПД для АЭС за период 2011-2014 гг.
Копии исполненных договоров (контрактов), указанных в Форме «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 г. по 2014 г.» (Форма № 6) (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм), подтверждающих исполнение данных договоров, в завершенной их части. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений.
Если участник не предоставит указанные документы, то по подкритерию «опыт» ему присваивается «0» баллов.
Указанные документы рассматриваются комиссией только в случае соответствия участника запроса предложений требованиям, изложенным в пункте 13 Информационной карты и допуска его к участию в запросе предложений.
Участник запроса предложений вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
17. Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений 17.1. Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:
в соответствии с требованиями ЭТП.
17.2. Документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе предложений, в форме электронных документов:Заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 1);
Анкета (Форма 2):
Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений»,
Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»,
Таблица 3 «Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства»,
Таблица 4 «Информация об отнесении привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства»
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах: *.pdf и *.xls.
3) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 3)
4) Расчет стоимости договора в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 4);
5) График выполнения работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации – Календарный план (Форма 5);
6) План распределения выполнения работ между участником запроса предложений и субподрядчиками (соисполнителями) (Форма 7);
7) Документы, указанные в пункте 16.1 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям;
8) для каждого привлекаемого субподрядчика/ соисполнителя копия договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2 настоящей документации, документы данной организации согласно пунктам 16.2.1, 16.2.2 раздела 5 «Информационная карта» в объеме выполняемых субподрядчиком/соисполнителем работ);
9) Документы, указанные в пункте 16.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» для оценки заявки на участие в запросе предложений (рассматриваются только в случае соответствия участника запроса предложений требованиям, изложенным в пункте 13 Информационной карты и допуска его к участию в запросе предложений.
Участник запроса предложений вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по мнению участника запроса предложений, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Каждый документ, входящий в состав заявки, предоставляется отдельным файлом в виде отсканированных оригиналов/надлежащим образом заверенных копий документов в формате «.pdf».
В случае невыполнения этого требования, заявка, поданная в виде единого файла, или нескольких файлов, содержащих в себе более одного документа, может быть признана несоответствующей требованиям настоящей документации и отклонена от дальнейшего участия в запрос предложений на основании пункта 14.9.4 а) ЕОСЗ ввиду несоответствия заявки по оформлению.
17.1
Альтернативные предложения:
Возможность подачи
условия, по которым допускается подача Не допускается
Не предусмотрены
18. Привлечение субподрядчиков соисполнителей
Виды работ и объем привлечения субподрядчиков соисполнителей Допускается
Участник запроса предложений должен выполнить собственными силами не менее 70% от общего объема выполняемых по договору работ (в денежном выражении от общей стоимости договора), при этом виды работ, услуг, для выполнения которых будут привлечены субподрядчики (соисполнители) определяются участником закупки (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно.
19 Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки Возможна
По снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены
20 Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений) Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru.
«19» сентября 2014 года в 09 часов 00 минут (время московское).
21 Место, дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: не позднее «09» октября 2014 года.
Подведение итогов запроса предложений: не позднее «17» октября 2014 года.
22 Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений участников запроса предложений 1. цена договора (значимость критерия БЦ i – 75 %);
2. квалификация участника (значимость критерия БКв i – 25%), в том числе:
2.1. опыт (значимость подкритерия БО i – 100%) опыт выполнения работ по разработке рабочей и/или проектной документации на ЗПУ ПД для АЭС за период 2011-2014 гг.
23. Методика оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле:
R i = БЦ i * K + БКв i * K,
где:
K – значимость (вес) соответствующего критерия,
БЦ, БКв – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i , БКв i – 100 баллов
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:
С применением Единого базиса сравнения ценовых предложений: без учета НДС.
При оценке производится приведение ценовых предложений участников запроса предложений к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса предложений, являющимися плательщиками НДС.
Обоснование применения единого базиса: на основании ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применять налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ и услуг.
БЦ i= Ц min * 100
Ц iгде:
БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы
Ц i – предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
Ц min –минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ
«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»:
БКв i = БО i *100 %
где:
БО – оценка (балл) соответствующего подкритерия.
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам.
Максимальная оценка в баллах по подкритерию БОi – 100 баллов.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ», БО iОпыт участника, Оi Баллы
БОi= Оi ×100
7,08 7,08млн. руб. с НДС и более 100
где:
Оi – общая суммарная стоимость договоров на выполнение аналогичных предмету запросу предложений (в соответствии с пунктом 22 Информационной карты) работ в завершенной их части i-го участника запроса предложений с 2011 года по 2014 год, млн. руб. с НДС.
Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, перечисленные в справке (Форма 6) и подтвержденные копиями таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм), подтверждающих исполнение данных договоров, в завершенной их части. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений.
24. Срок заключения договора Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации.
Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.
Договор заключается в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор.
До заключения договора, победитель запроса предложений представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса предложений справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений, заказчик:
заключает договор с таким единственным участником запроса предложений в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе (а в случаях, указанных в ЕОСЗ только после получения решения соответствующего разрешительного органа), при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров).
25. Обеспечение исполнения договора Обеспечение возврата аванса не установлено.
Обеспечение исполнения обязательств по договору не установлено.
Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.
26 Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств Получатель: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»), 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ИНН 7814417371, КПП 783450001.
Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, корп. 1м, К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
27. Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, закупочной комиссии Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии при проведении запроса предложений могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу [email protected]
Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений.
Условия и положения документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы.
28 Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений О фактах злоупотреблений участник запроса предложений может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);
Адрес электронной почты: [email protected];
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома.
6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ
Форма № 1Фирменный бланк участника запроса предложений
«___» __________ 20___ года №______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 05-137/14
на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских
работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме № 05-137/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2», опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений № 05-137/14 и понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений № 05-137/14, _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)
ИНН/КПП ______________________________________________________________________________,
(ИНН/КПП участника запроса предложений)
зарегистрированное по адресу ______________________________________________________________,
(адрес местанахождения участника запроса предложений)
фактический адрес _____________________________________________________________________________,
(фактический адрес участника запроса предложений)
предлагает заключить договор на: ____________________________________________________________
(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:
№ п/пУсловия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) Предложения участника
1 Цена заявки, руб. с НДС [указать цену договора с отражением размера НДС]
2 Цена заявки, руб. без НДС [указать цену договора]
3 Договорной коэффициент снижения цены (отношение цены договора, предложенной участником к начальной (максимальной) цене договора) [указать договорной коэффициент]
Срок выполнения работ: _________.
Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года (срок действия заявки указывается с учетом положений подраздела 4.5 документации по запросу предложений).
Для юридических лиц:
Настоящим подтверждаем, что:
против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:
задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.
либо
задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса предложений) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).
Настоящим даем свое согласие на обработку предоставленных в заявке на участие в запросе предложений сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц:
Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:
- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Мы, ____________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)
осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.15 документации по запросу предложений, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.18 документации по запросу предложений.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:
Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» в формате.

п/пНаименование документа
(указываются документы, перечисленные в Разделе 5 «Информационная карта запроса предложений») №
страницы Число
страниц
_____________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮДанные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений.
Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
Участник запроса предложений должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 4.5.1.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса предложений, согласно требованиям «Информационной карты запроса предложений».
Участнику запроса предложений рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе предложений в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.5, 4.4.6.
Форма № 2
Приложение
к Заявке на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме № 05-137/14 от «___» __________ 2014 года
Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-137/14
на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских
работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Участник запроса предложений: ________________________________
Таблица 1. «Сведения об участнике запроса предложений».
№ Наименование Сведения об участнике запроса предложений
Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) Организационно - правовая форма Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица Виды деятельности Срок деятельности (с учетом правопреемственности) ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО Местонахождение (страна, адрес) Почтовый адрес (страна, адрес) Фактическое местоположение Телефоны (с указанием кода города) Факс (с указанием кода города) Адрес электронной почты Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса Размер уставного капитала Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты _____________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮДанные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.
Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 4, участник запроса предложений прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.
Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса предложений: ________________________________________________________
наименование организации участника запроса предложений
№ п/пИнформация об участнике запроса предложений Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя № ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
_______________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах *.pdf и *.xls;
В столбце 2 участнику запроса предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 3 участнику запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 4 участником запроса предложений указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
В столбце 5 участнику запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
Столбец 6 участником запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
Столбец 8 заполняется согласно образцу.
Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.
В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
№ п/пИнформация об участнике запроса предложений
ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
1 2 3 4 5 6 7
1 7734567890 1044567890123 ООО "Ромашка" 45.xx.xx Иванов Иван Степанович 5003 143877
             
окончание
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
№ ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1 7754467990 108323232323232 ЗАО "Свет 1" Москва, ул.Лубянка, 3   Участник учредительный договор от 23.01.2008
1.1.0 111222333444   Петрова Анна Ивановна Москва, ул.Щепкина, 33 44 55 666777 Руководитель устав, приказ №45-л/с от 22.03.10
1.1.1 333222444555   Сидоров Пётр Иванович Саратов, ул. Ленина, 45-34 55 66 777888 Участник учредительный договор от 12.03.2004
1.1.2 6277777777 104567567567436 ООО "Черепашка" Саратов, ул. Ленина, 45   Участник учредительный договор от 12.03.2004
1.1.2.0 7495672857623   Мухов Амир МазиевичСаратов, ул. Ленина, 45 66 78 455434 Руководитель устав, приказ №77-л/с от 22.05.11
1.1.2.1 8462389547345   Мазаева Инна Львовна Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 67 03 000444 Бенефициар учредительный договор от 12.03.2004
…              
1.2 7754456890 107656565656565 ООО "Свет 2" Смоленск, ул. Титова, 34   Участник учредительный договор от 23.01.2008
1.2.0 666555777444   Антонов Иван Игоревич Смоленск, ул. Титова, 34 66 55 444333 Руководитель устав, приказ №56-л/с от 22.05.09
1.2.1 888777666555   Ивлев Дмитрий Степанович Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 77 55 333444 Участник учредительный договор от 23.01.2006
1.2.2 333888444555   Степанов Игорь Дмитриевич Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 66 77 223344 Участник учредительный договор от 23.01.2006
…              
1.3 ASU66-54   Игуана лтд (Iguana LTD) США, штат Виржиния, 533   Участник учредительный договор от 23.01.2008
      Ruan Max AmerКипр, Лимассол, 24-75 776AE 6654 Руководитель  
…              
Таблица 3. Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства.
Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№ п/пКритерий отнесения Показатель Приложенный подтверждающий документ
1 2 3 4
1. Только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) Указывается в процентах Копия устава
2. Только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса Указывается в процентах Копия устава
3. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) Указывается
количество
человек Копия формы 4 ФСС
4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год Указывается в
миллионах
рублей Копия баланса за предшествующий календарный год
Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).
_____________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
2. Если Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.
Приложение к Таблице 3.
Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства
№ п/пКритерии Малые предприятия Средние предприятия Возможный источник данных
1 2 3 4 5
1. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале:
- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
- иностранных юридических лиц и граждан,
- общественных и религиозных организаций (объединений)
- благотворительных и иных фондов Не более 25% Устав предприятия
2. Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса Не более 25% Устав предприятия
3. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) До 100 человек От 101 до 250 человек Пенсионный фонд
До 15 человек - микропредприятия 4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) 400 млн. руб. 1000 млн. руб. Баланс предприятия
Форма № 3
Приложение
к Заявке на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме № 05-137/14 от «___» __________ 2014 года
Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-137/14
на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских
работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник запроса предложений: ________________________________
Суть технического предложения
Техническое предложение участника формируется в соответствии
с Техническим заданием Технической части (Том 2) Документации
_____________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
- описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;
- документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.
Желательно, чтобы участник запроса предложений в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:
№ № п.п. ТТ Выполнение Пояснения Ссылки на ПП
1 2 3 4 5
№: порядковый номер
№ п.п. ТТ: номер пункта Технических требований
Выполнение: "да" - будет выполнен полностью
"нет" - не будет выполнен
"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями
Пояснения: необходимые пояснения
Ссылки на ПП: номер пункта материалов Предложений участника (ПП), где приведены подробные объяснения
В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2, 4 и 5 в этом случае участником не заполняются.
Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:
№ п/пНаименование параметра Требуемое значение Предлагаемое Участником запроса предложений
1. … Форма № 4
Приложение
к Заявке на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме № 05-137/14 от «___» __________ 2014 года
Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-137/14
на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских
работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ УСЛУГ
Форма № 1пс
С М Е Т А
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика №п.пПеречень выполняемыхработ Характеристика проектируемого объекта Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п Стоимость работ, руб.
1 2 3 4 5
Итого по смете:
Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____________________
(подпись)
МП ___________________
(Ф.И.О.)
Форма № 2п
С М Е Т А №
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика №
п.п. Характеристика предприятия,здания, сооруженияили виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства Расчет стоимости:
(а+bх) х Кiили (объем строительно-монтажных работ) х проц..
100 или количество х цена Стоимость,
руб.
1 2 3 4 5
Итого по смете:
Форма № 3п
С М Е Т А №
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика №
п.п. Перечень выполняемых работ исполнители Количество человекоднейСредняя оплата труда за 1 день Оплата труда (всего)
количество должность 1 2 3 4 5 6 7
Итого по смете:
Форма № 5
Приложение
к Заявке на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме № 05-137/14 от «___» __________ 2014 года
Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-137/14 на право заключения договора на выполнение
проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН)
№ этапа Наименование работ по этапу Сроки начала выполнения работ Сроки окончания выполнения работ Стоимость работ (этапа), руб., без НДС НДС (18%) руб. Стоимость работ, (этапа), руб., с НДС Отчетные материалы
1 Задание на архитектуру и внутренние сети. Задание на предоставление ТУ от разработчиков автоматизированных систем АС по надежной передаче данных в АЦ АС и размещению дополнительного оборудования в АЦ АС C момента подписания договора 20 календарных дней 2 Рабочая документация аварийного центра. Технологические решения. C момента подписания договора 30 календарных дней При не предоставлении Заказчиком необходимой технической документации и исходных данных, предусмотренных Техническим заданием, необходимых для выполнения Исполнителем работ по Договору, выполнение этапов работ отодвигается на период соразмерно допущенной Заказчиком задержке.
_____________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
Форма № 6
Приложение
к Заявке на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме № 05-137/14 от «___» __________ 2014 года
Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-137/14 на право заключения договора на выполнение
проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД
Участник запроса предложений: ________________________________

п/пЗаказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника Сумма договора, рублей Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1. Договор 1 (номер и дата) … … ИТОГО Х
_____________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
Форма № 7
Приложение
к Заявке на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме № 05-137/14 от «___» __________ 2014 года
Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-137/14
на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских
работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЁМОВ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ)Участник запроса предложений (генподрядчик): _____________________
Субподрядчики/соисполнители
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________

№ п/пНаименование работ Наименование организации, выполняющей данный объем работ Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства Объём работ Сроки выполнения (начало и окончание)
в денежном выражении, руб.
(без НДС) в % от общей стоимости работ … ИТОГО Х
_____________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
Настоящим подтверждаем, что:
против _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) банкротом, деятельность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для состояния субподрядчика/соисполнителя по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:
задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.
либо
задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков/соисполнителей.
В данной форме участник запроса предложений указывает:
перечень выполняемых (подрядчиком) и каждым субподрядчиком/соисполнителем работ. В данной форме указываются все субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками/соисполнителями. [далее указывается для СМР] В случае, если участник запроса предложений/субподрядчики выполняют одинаковый вид работ, то в столбце 2 участнику запроса предложений необходимо детализировать виды работ, выполняемые участником/субподрядчиками в соответствии с локальными сметами (локальными сметными расчетами) по каждому исполнителю.
стоимость работ по участнику (подрядчику) и субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении;
сроки выполнения работ участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком выполнения работ;
принадлежность привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет».
К данной форме участник запроса предложений должен приложить:
копия договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/соисполнителя;
документы на субподрядчиков/соисполнителей согласно раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;
в случае указания о принадлежности привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно необходимо для таких субподрядчиков/соисполнителей заполнить и предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений Таблицу 4 (Форма 2) и документы (столбец 6 Таблицы 4 Формы 2), подтверждающие принадлежность субподрядчиков/соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».
Для участников запроса предложений – государственных или муниципальных бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.3 определение субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, выполняющих указанные объемы работ, с указанием на особый порядок их выбора. К данной форме участник запроса предложений – государственное или муниципальное бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, определить субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.3 после окончания процедуры определения субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок по определению субподрядчиков/ соисполнителей.
ЧАСТЬ 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА(ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ)
Санкт-Петербург «____» ___________2014 года
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора отделения технологии ВВЭР Казарина Александра Михайловича, действующего на основании доверенности от ___________ № ___________ с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
на основании Протокола ______________________________ запроса предложений в электронной форме № _____________ от ____________,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:
Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 15.
Тема Договора – «Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2.».
Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (Приложение №1 к Договору).
Результат Работ – созданная в ходе выполнения работ по Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.
Генеральный Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Заказчик – ОАО «АТОМПРОЕКТ».
Генеральный Договор – договор, заключенный между Заказчиком и Генеральным Заказчиком № 3105/LEN2 (рег.№2012/23.2/47479) от 21.02.2012.
Исполнитель – _________________________________.
Исполнитель имеет свидетельство о допуске к работам № _________ от _______, выданное ________________.
Акт сдачи-приемки выполненных работ – двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Работ и/или по Договору, составленный Исполнителем в соответствии с формой «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг» (Приложение №5 к Договору), и подписанный Заказчиком.
Этап работ – объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).
Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме этапов Работ по календарному плану.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме «Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2.», именуемые в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённой в Техническом задании и Договоре, не упомянутые, но необходимые для достижения Результатов работ по Договору.
2.2. Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.
Статья 3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1.Досрочно принять Работы, предусмотренные Договором.
3.1.2. Заказчик оставляет за собой право контроля за выполнением Работ в соответствии с требованиями качества, изложенными в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
Контроль осуществляется с помощью лиц по выбору Заказчика, без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя, и привлекаемых им Субподрядчиков. Эти лица должны иметь доступ в помещения Исполнителя, а также помещения привлекаемых им Субподрядчиков, в соответствии с режимом, установленным на соответствующем предприятии.
3.1.3. Требовать выполнения Работ в полном объеме на основании Технического задания, в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Заказчик обязан:
Оплатить надлежаще выполненные и принятые Работы в соответствии с условиями Договора.
Для постоянной связи с Исполнителем, ведения оперативных переговоров, согласования различных вопросов назначить своего ответственного уполномоченного в лице ______________________________________________________ (Ф.И.О., должность, телефон).
В срок 10 (десять) календарных дней с момента подписания договора предоставить Исполнителю всю необходимую документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и необходимую для исполнения им обязательств по Договору.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика в сроки и на условиях настоящего Договора оплаты выполненных Работ.
3.3.2. Запрашивать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.
3.3.3. Приостановить работу по настоящему Договору, поставив в известность Заказчика в трехдневный срок с момента приостановления работы, в случае выявления невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору).
3.4. Исполнитель обязан:
Выполнить Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а также иные работы, необходимые для выполнения Работ по теме, предусмотренной п.2.1.Договора.
Выполнить Работы в соответствии с требованиями качества, изложенными в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
Выполнить Работы в полном объеме в срок, указанный в Календарном плане (Приложение №2 к Договору).
Иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, а также необходимые для выполнения Работ по Договору Свидетельства Саморегулируемых организаций, в течение всего срока действия Договора и представлять их Заказчику по требованию.
Выставлять счета-фактуры Заказчику, оформленные в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в течение 5 дней после подписания соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ.
Гарантировать Заказчику качество выполняемых Работ в соответствии с действующими нормами и правилами, своевременное устранение недостатков, выявленных в выполненных Работах.
Гарантировать Заказчику соответствие оригинальных комплектов разработанной Документации согласованной Заказчиком документации после всех корректировок в соответствии с пунктом 6.4 Договора.
Безвозмездно, по требованию Заказчика, в согласованный срок, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем Работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
-копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:
-копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;
-копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.
3.4.9. В течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении №6 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого или среднего предпринимательства»
3.4.10.Для постоянной связи с Заказчиком, ведения оперативных переговоров, согласования различных вопросов назначить своего ответственного уполномоченного в лице _____________________________________________________ (Ф.И.О., должность, телефон).
Статья 4. Сроки
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору).
Сроки выполнения Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с этапами Календарного плана (Приложение №2 к Договору).
Статья 5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена Договора»), подлежащая оплате Заказчиком за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение №3 к Договору) составляет ___________ (____________________________) рублей,
кроме того НДС 18% ___________ (____________________________) рублей,
итого с НДС 18% ____________ (_____________).
Договорной коэффициент снижения цены составляет ____ (отношение цены договора, предложенной Подрядчиком (Исполнителем) и отраженной в настоящем Договоре, к начальной (максимальной) цене договора по закупочной процедуре № ___________).
Цена Договора является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
В Цену Договора включены издержки Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по Договору (ст.709 п.2 ГК РФ).
5.2. Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 16 Договора.
Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
5.3.Авансирование по Договору не предусматривается.
5.4. Оплата выполненных Работ в размере 95% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ производится Заказчиком поэтапно, при наличии подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнителя, оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями НК РФ, счета на оплату в течение 10 рабочих дней с даты оплаты Генеральным Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.
Выплата денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных Исполнителем Работ производится Заказчиком на основании Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ/ оказанных услуг по Договору (Приложение № 1 к Приложению № 5 к Договору), оформляемого Сторонами после приемки Заказчиком всего комплекта Работ в полном объеме, согласно условиям Договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих средств от Генерального Заказчика.
5.5.Датой исполнения денежных обязательств по оплате Этапа Работ по Договору для Заказчика считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика.
5.6.Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
5.7.
1 вариант, выбирает Исполнитель, если Договор исполняется в разных отчетных кварталах
Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные в 2-х экземплярах по окончании каждого квартала сроком до 5-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом.
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя акт сверки, подписанный с разногласиями.
При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.
2 вариант, выбирает Исполнитель, если Договор исполняется в одном отчетном квартале
Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные в 2-х экземплярах в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оплаты выполненных работ по Договору.
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя акт сверки, подписанный с разногласиями.
При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.
Статья 6. Сдача и приемка работ
6.1.Перечень Результатов Работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).
6.2.После выполнения Этапа Работ Исполнитель сопроводительными письмами направляет Заказчику:
-Акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Договора - в 2-х экземплярах.
-Результат Работ в соответствии с Календарным планом и п. 6.4 Договора.
6.3.Передача Документации осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения №2 к Договору).
6.4.Документация передается Заказчику в 7 (семи) оригинальных экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях.
Документация на оптическом носителе (лазерном компакт-диске) предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в формате PDF с разрешением 300 dpi и содержанием всех необходимых подписей (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате PDF).
Сметная документация (представляется в электронном виде в формате программного продукта Атом-смета, и в отсканированном виде в формате PDF)
Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.
6.5.Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Работ, оформленного в соответствии с формой «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг» (Приложение №5 к Договору), который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу Генерального договора.
6.6.В случае наличия замечаний к представленной документации Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки документации с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.7.Исполнитель обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.
Исполнитель по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.
6.8. Датой окончания Работ по Договору в целом является дата подписания Заказчиком представленного Исполнителем Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.
Статья 7. Привлечение субподрядчиков.
7.1. Исполнитель вправе привлечь к исполнению Договора на выполнение работ сторонние организации (далее – Субподрядчики), имеющие соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, а также необходимые для выполнения Работ по Договору Свидетельства Саморегулируемых организаций.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия Субподрядчиков как за свои собственные действия.
7.2. В случае привлечения субподрядчиков, Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном субподрядчике (с указанием наименования субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема, работ, стоимость работ, сроки выполнения работ) и сведения от субподрядчика, указанные в Приложении №6 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого или среднего предпринимательства».
Статья 8. Документация и интеллектуальная собственность
Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем до заключения Договора, принадлежат Исполнителю.
Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные привлекаемыми Исполнителем организациями до заключения Договора, а также не являющиеся предметом Договора в соответствии с п. 2.1. Договора, принадлежат им или иным лицам, определенным в отдельных внутренних договорах между ними.
Исполнитель освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору.
Право на использование Результатов Работ для целей Договора принадлежит Заказчику с даты их фактической передачи.
Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам, не являющимся Сторонами Договора, любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения предварительного письменного согласия обеих Сторон.
Статья 9. Ответственность. Споры.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
За нарушение сроков выполнения Работ, установленных в Договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,01 % (одна десятая процента) от стоимости просроченных Работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.
За нарушение сроков оплаты Работ, установленных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,02 % (две сотых процента) от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.
По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании Заказчика.
В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество Результатов Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся Результатом Работ по настоящему Договору.
При обнаружении соответствующих недостатков Результатов Работ, Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика.
Предъявление Сторонами требований о взыскании неустоек (штрафов) за нарушение условий Договора, а также возмещении убытков, производится письменно путем направления соответствующего требования об их уплате и/или возмещении.
Оплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
Все споры, возникшие в ходе выполнения работ по Договору, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.
При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.
Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (Двадцать) рабочих дней с даты получения.
1 вариант (выбирает Исполнитель, если он относится к предприятиям Госкорпорации «Росатом»)
При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
2 вариант (выбирает Исполнитель, если он не относится к предприятиям Госкорпорации «Росатом»)
При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Статья 10. Особые условия
В случае проведения государственным органом проверки деятельности Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика в течение следующего рабочего дня.
В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения, Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.
Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, составляющей коммерческую тайну и полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
При ознакомлении Принимающей стороны с документами, содержащими сведения, отнесенные организацией к коммерческой тайне, если Принимающей стороне материальный носитель для дальнейшей работы не требуется, то регистрируется факт временной выдачи носителя (факт ознакомления контрагента с документами).
Передача коммерческой тайны Принимающей стороне в соответствии с заключенными договорами производится только на материальных носителях (в виде документов), на которые нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования организации, ее места нахождения и регистрацией факта передачи (отправки документов) в соответствующих формах учета.
Содержание информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п., фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания.
Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Протокола.
Заказчик имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика. Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.
Статья 11. Изменение, приостановление, прекращение Работ и расторжение Договора
Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.
Изменения и дополнения Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.
При выявлении в ходе выполнения Работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки принятого Заказчиком Результата Работ в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема Работ, их стоимость и порядок оплаты.
Если в ходе выполнения Работ по Этапу Работ и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения выполнения Работ, Сторона в течение 3 (Трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет другой Стороне соответствующее Уведомление.
Сторона, обнаружившая такие обстоятельства или получившая указанное Уведомление, обязана приостановить выполнение Работ по Этапу Работ и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения Работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.
Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактически понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 3.4.8. Договора, а также сведений, указанных в п.3.4.9. Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 3.4.8. Договора.
В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.
Статья 12. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
Статья 13. Обеспечение договора.
13.1.Предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.
13.2.Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору не требуется.
13.3.Предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору не требуется.
Статья 14. Заключительные положения
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.
В случае изменения Сторонами юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, правомочных лиц, Стороны уведомляют друг друга о произошедшем изменении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения в письменном виде.
Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (Приложение № 4 к Договору).
Отношения сторон, не урегулированные Договором, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 15. Приложения к Договору
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный план.
Приложение № 3 – Расчет цены договора.
Приложение № 4 – Условия предоставления сведений о контрагенте.
Приложение № 5 – Форма «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг».
Приложение № 6 – Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого или среднего предпринимательства.
Статья 16. Адреса и банковские реквизиты
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»
(ОАО «АТОМПРОЕКТ»)
__________________________________
__________________________________
Юридический/почтовый адрес: 197183, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.
ИНН 7814417371
КПП 783450001
Место нахождения:
__________________________________
__________________________________
Почтовый адрес:
__________________________________
__________________________________
ИНН _____________, КПП ___________,
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810655070000762
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России»г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
SWIFT: SABRRU2P Р/сч _______________________
в _________________________
БИК ______________________
Кор/сч ___________________
ОКПО ___________________
ОГРН ______________
ОКАТО ____________
Тел./факс: (812) 339-15-15
e-mail: [email protected]тел./факс________________
тел.бух. ________________
e-mail: ___________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «АТОМПРОЕКТ» ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора -директор отделения технологии ВВЭР ____________________ А.М. Казарин
м.п. ___________________ _____________
м.п.
Приложение №1
к договору № ______________________
от ________________
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
ОАО «АТОМПРОЕКТ» Заместитель генерального директора -директор отделения технологии ВВЭР
____________________ А.М. Казарин
м.п. ___________________ _____________
м.п.
Техническое задание
Приложение №2
к договору № ______________________
от ________________
Календарный план
При не предоставлении Заказчиком необходимой технической документации и исходных данных, предусмотренных Техническим заданием, необходимых для выполнения Исполнителем работ по Договору, выполнение этапов работ отодвигается на период соразмерно допущенной Заказчиком задержке.
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «АТОМПРОЕКТ» ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора -директор отделения технологии ВВЭР ____________________ А.М. Казарин
м.п. ___________________ _____________
м.п.

Приложение №3
к договору № ______________________
от ________________
Расчет цены договора
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «АТОМПРОЕКТ» ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора -директор отделения технологии ВВЭР ____________________ А.М. Казарин
м.п. ___________________ _____________
м.п.
Приложение №4
к договору № ______________________
от ________________
1 вариант (выбирает Исполнитель, если он не относится к предприятиям Госкорпорации «Росатом»)
Условия предоставления сведений о контрагенте
Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Исполнителем Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес [email protected] с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «АТОМПРОЕКТ» ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора -директор отделения технологии ВВЭР ____________________ А.М. Казарин
м.п. ___________________ _____________
м.п.

Приложение №4
к договору № ______________________
от ________________
1 вариант (выбирает Исполнитель, если он относится к предприятиям Госкорпорации «Росатом»)
Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)
Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
Сведения о Заказчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Исполнителем в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
Стороны гарантируют, что Сведения, содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес [email protected] с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ),
При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес _________________ с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Заказчика и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ).
Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).
Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Стороны обязуются считать предоставленные Сведения конфиденциальными и обязуются не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 6 настоящих Условий, и не использовать для своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
Стороны обязуются при обработке полученных Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Стороны подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «АТОМПРОЕКТ» ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора -директор отделения технологии ВВЭР ____________________ А.М. Казарин
м.п. ___________________ _____________
м.п.
Приложение №1 к Приложению №4
к договору №_______________ от _________
Форма предоставления сведений

Приложение №5
к договору № ______________________
от ________________
Форма «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг»


О Б Р А З Е Ц


С Формой «Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг» СОГЛАСЕН.
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «АТОМПРОЕКТ» ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора -директор отделения технологии ВВЭР ____________________ А.М. Казарин
м.п. ___________________ _____________
м.п.

Приложение №6
к договору № ______________________
от ________________
Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого или среднего предпринимательства
Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№ п/пКритерий отнесения Показатель Приложенный подтверждающий документ
1 2 3 4
1. Только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) Указывается в процентах Копия устава
2. Только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса Указывается в процентах Копия устава
3. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) Указывается
количество
человек Копия формы 4 ФСС
4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год Указывается в
миллионах
рублей Копия баланса за предшествующий календарный год
Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.
2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.
______________________________________________________
(Подпись уполномоченного лица)(Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.
Приложение №1 к приложению №6
к договору № ______________________
от ________________
Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства
№ п/пКритерии Малые предприятия Средние предприятия Возможный источник данных
1 2 3 4
1. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале:
- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
- иностранных юридических лиц и граждан,
- общественных и религиозных организаций (объединений)
- благотворительных и иных фондов Не более 25% Устав предприятия
2. Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса Не более 25% Устав предприятия
3. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) До 100 человек От 101 до 250 человек Пенсионный фонд
До 15 человек- микропредприятия4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) 400 млн. руб. 1000 млн. руб. Баланс предприятия
60 млн. руб. - микропредприятия
ТОМ 2
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ
по сооружению и модернизации атомных станций по теме:
«Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование работ
Разработка рабочей документации внутреннего аварийного центра (АЦ АС) ЛАЭС-2.
Заказчик: ОАО «АТОМПРОЕКТ».
Цель выполняемых работ
Целью выполняемых работ является разработка рабочей документации АЦ АС на территории ЛАЭС-2
Исходные данные для разработки
Исходными данными для разработки РД являются:
проектная документация для энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградская АЭС-2 (Корректировка);
задание на проектирование встроенного в административно - лабораторно-бытовой корпуса территории ЛАЭС-2;
рабочая документация по строительной части АЛБК ЛАЭС-2;
рабочая документация по узлу связи ЛАЭС-2;
структурная схема СКУ ПЗ ЛАЭС-2
стандарты Генерального проектировщика ЛАЭС-2.
Состав и объем работ
Состав и объем работ Исполнителя определяется настоящим техническим заданием и Приложением № 2 к Договору (Календарный план).
Объем работ по разработке рабочей документации аварийного центра ЛАЭС-2 включает в себя выдачу заданий:
на архитектуру и внутренние сети, в которых содержится информация о функциональном назначении помещений АЦ АС (уточненная экспликация помещений АЦ АС), а также требования к данным помещениям по вентиляции, кондиционированию, отоплению, водоснабжению, электроснабжению, оснащению АУПС и АУПТ;
на точку подключения к АСУ ТП ЛАЭС-2, канал и объем передачи данных от разработчика АСУ ТП;
на точку подключения ПТК СКУ ПЗ АЦ АС к СКУ ПЗ ЛАЭС-2, канал и объем передачи данных в аварийный центр от разработчика СКУ ПЗ;
на предоставление технических условий (решений) от разработчиков следующих автоматизированных систем АС – источников информации, необходимой для принятия решений руководителем аварийных работ и членами комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности АС:
- АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки);
- АСИДК (автоматизированная система индивидуального дозиметрического контроля);
- промышленного телевидения;
- системы видео и звукорегистрации действий оперативного персонала;
- данные по численности персонала, присутствующего на АЭС по надежной передаче данных в аварийный центр от вышеуказанных систем во всех режимах эксплуатации АС, о необходимости размещения дополнительного оборудования в аварийном центре.
5.3 В составе выполняемых работ необходимо разработать следующие документы:
разработать планировки размещения мебели в помещениях АЦ, а так же требования к конструктивам, для размещения ПТК входящих в АЦ и спецификации
6. Требования к рабочей документации6.1 В рабочей документации АЦ АС должны быть учтены требования к функциональному назначению и решаемым задачам АЦ АС, которые определены действующими руководящими документами:
Типовой план мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС, НП-015-12;
Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций, НП-005-98;
Типовой план действий персонала в случае радиационной аварии на АС концерна «Росэнергоатом», РД ЭО 0479-034;
Типовое положение о внутреннем и внешнем аварийных центрах атомной станции, ТП 1.3.2.01.002.0080-2012;
Положение о системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом».
6.2 Рабочая документация должна разрабатываться на основе задания на проектирование, встроенного в административно - лабораторно-бытовой корпус ЗПУПД АС
на территории ЛАЭС-2 и с учетом:
- рабочей документации по строительной части АЛБК ЛАЭС-2;
- рабочей документации по узлу связи ЗПУПД ЛАЭС-2;
- структурной схемы СКУ ПЗ и рабочей документации по СКУ ПЗ ЗПУ ПД АС;
- рабочей технологической документации;
- и в соответствии со стандартами Генерального проектировщика ЛАЭС-2;
-программы обеспечения качества, разработанной в соответствии с действующими федеральными нормами и правилами, и согласованной с Заказчиком до начала выполнения работ
Содержание и оформление разрабатываемых материалов рабочей документации должны соответствовать требованиям российских законодательных и правовых актов, национальных нормативов и стандартов, определяющих требования к содержанию и оформлению технической документации.
Исполнитель обязан использовать национальные нормативы и стандарты СПДС, ЕСКД и ЕСС АСУ не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного и своевременного выполнения работы.
Полнота информации, содержащейся в рабочей документации, должна быть достаточной для производства строительных и строительно-монтажных работ, а также для проведения закупок материалов и оборудования.
Вся рабочая документация должна быть выполнена на русском языке. Рабочая документация сдается Генподрядчику на территории Российской Федерации.
Выпускаемая отчетная документация должна предоставляться Заказчику в переплете в твердой копии в 7 (семи) экземплярах (один экземпляр с оригинальными подписями).
Документация передается Заказчику в электронном виде на оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется: в формате PDF, а также в форматах, которых она разрабатывалась (Word, Excel, AutoCad и др.).
Сметная документация (представляется в электронном виде в формате программного продукта Атом-смета, и в отсканированном виде в формате PDF).
Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.
Передача документации Генеральному подрядчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

Приложенные файлы

  • docx 11184256
    Размер файла: 374 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий