Сборник инструкций по ПБ и ОТ для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз» том №4 утвержденный Генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 14.06.2012г. — Инструкция № 4.1 О мерах пожарной безопасности на объектах Общества.

_______
г. Нефтеюганск «__» _______201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», в лице Генерального директора Файзуллина Радмира Шакировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и
_____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________ действующего на основании доверенности №__________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по сварке, антикоррозионной изоляции труб, изготовлению и (или) антикоррозионной изоляции фасонных деталей трубопроводов, (далее «Работы»), а Заказчик обязуется предоставить Подрядчику все необходимые для выполнения работ сведения, а также принять и оплатить оказанные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Конкретный перечень выполняемых работ, сроки выполнения работ, перечень материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику (труба, фасонные детали трубопроводов) (далее по тексту «Материалы Заказчика»), и другие необходимые условия выполнения работ, принимаются Сторонами в соответствии с Заявками Заказчика.
1.3. Стороны в Протоколе согласования договорной цены 1м2 изоляции (Приложении № 1 к настоящему Договору), определяют стоимость единицы выполненных работ, Протокол согласования договорной цены 1м2 изоляции является неотъемлемой частью настоящего Договора. Калькуляции цен к Приложению № 1 представлены Подрядчиком в Приложениях №№ 1.1 -1.22 к настоящему Договору.
1.4. Стороны в Протоколе согласования договорной цены на изготовление отводов с приварными катушками (Приложении № 2 к настоящему Договору), определяют стоимость единицы выполненных работ. Калькуляции цен к Приложению № 2 представлены Подрядчиком в Приложениях №№ 2.1 – 2.22 к настоящему Договору.
1.5. Стороны в Протоколе согласования договорной цены изготовления 1шт фасонных изделий (Приложении № 3 к настоящему Договору) определяют стоимость единицы выполненных работ. Калькуляции цен к Приложению № 3 представлены Подрядчиком в Приложениях №№ 3.1.- 3.16 к настоящему Договору.
1.6.Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком своими силами и материалами, необходимыми для выполнения работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________ руб. (____________ руб.) 39 коп, в том числе НДС __________ руб. (___________ руб.) ____ коп. согласно Протокола согласования стоимости выполняемых работ (Приложение № 4).
2.2.В стоимости работ не учитывается стоимость Материалов Заказчика, передаваемых Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору.
2.3. При отсутствии стоимости единицы изготовления и (или) антикоррозийной изоляции фасонных деталей трубопроводов изоляции в Приложениях №№ 2-3 к настоящему договору стоимость их изготовления согласовывается по отдельным калькуляциям на каждый типоразмер изделий. Ценовые параметры, для согласования калькуляции по изготовлению фасонных деталей трубопроводов, определяются по Показателям для формирования стоимости работ по Приложению № 5 к настоящему Договору.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.Оплата работ производится путем частичного авансирования. Аванс перечисляется Заказчиком ежемесячно, в течение 30 (тридцати)календарных дней. Размер авансирования составляет не менее 20(двадцати) процентов от стоимости ежемесячного объема выполняемых работ. Перечисление аванса производится Заказчиком по банковским реквизитам Подрядчика на основании предоставленного счета. Гашение аванса производится объемами выполненных работ месяца в котором выплачивался аванс.
3.2.Расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком подтверждающих документов и подписания Акта сдачи-приемки работ и оригиналов счетов-фактур (Приложение № 6 к настоящему Договору), выставленных Подрядчиком за вычетом ранее уплаченной суммы авансовых платежей.
3.3.Ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяцем выполнения работ стороны могут по обоюдному согласованию провести сверку исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов с подписанием соответствующего Акта.
3.5.В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления первичной документации (Акта сдачи - приемки работ и счетов-фактур), предусмотренных п.4.1.настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% стоимости с НДС поставленной продукции за каждый день просрочки.
3.6.Стороны пришли к соглашению в рамках исполнения договора использовать формы первичных документов согласно Приложению № 6,которое является неотъемлемой частью договора. 
3.7.В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты, счета-фактуры и товарные накладные(для руководителя документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц -приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
3.8. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ.

4.1.Подрядчик при выполнении работ выставляет счета-фактуры в течение пяти дней, со дня выполнения работ, но не позднее 1 числа следующего за отчетным месяцем, передает Заказчику оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ (Приложение № 6 к настоящему Договору), Акт-уведомление по переработке материалов (Приложение № 7 к настоящему Договору), счет-фактуру оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 гл. 21 НК РФ, другую документацию.
4.2. Заказчик не позднее 2 (двух) дней, рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ утверждает и подписывает соответствующий Акт сдачи- приемки выполненных работ, Акт-уведомление  по переработке материалов и до З (третьего) дня, с момента предоставления документов по п.4.1., возвращает Подрядчику  подписанную документацию, или возвращает Подрядчику  представленную документацию с указанием претензий и сроков их исправления.
4.3.Заказчик производит приемку и оплату выполненных работ в отчетном периоде без учета сметной стоимости работ, оказанных с недостатками.
4.4.После устранения Подрядчиком всех нарушений Стороны в двухдневный срок подписывают Акт сдачи- приемки исправленных Подрядчиком работ.
4.5.Наличие претензий или разногласий по неоплаченным суммам не должны являться препятствием для выплаты сумм, по которым претензии или разногласия отсутствуют.

5.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик обязан качественно и в установленный договором срок выполнить работы по сварке, антикоррозионной изоляции труб, изготовлению и (или) антикоррозионной изоляции фасонных деталей трубопроводов. Трубы и фасонные детали трубопроводов, предназначенные для обработки, поставляются на железнодорожный тупик ООО «ЮКОРТ», для чего ООО «РН-Юганскнефтегаз» при составлении Программы поставок на поставку труб в качестве «станции назначения» и «грузополучателя» указывают отгрузочные реквизиты ООО «ЮКОРТ», либо трубы и фасонные детали трубопроводов доставляются с баз-поставщиков на территорию ООО «ЮКОРТ» автомобильным или иным транспортом силами и за счет ООО «РН-Юганскнефтегаз».
5.1.1. Подрядчик обязан принять от Заказчика трубы для нанесения антикоррозионного покрытия. Трубы считаются принятыми после оформления Заказчиком и получения Подрядчиком «Заявки на централизованный завоз МТР (самовывоз)», по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Договору, в трех единицах измерениях (шт., м., тн.- с учетом теоретической массы и цены за 1 тонну). Наличие при этом сертификатов качества заводов-изготовителей труб обязательно.
Подрядчик на основании «Заявки на централизованный завоз МТР (Самовывоз)" (приложение №12 к настоящему Договору) формирует «Акт возврата ТМЦ, сданных на хранение» по форме № МХ-3 (Приложение № 8 к настоящему Договору).
5.1.2. После выполнения заказа по изоляции трубы, изготовлению фасонных деталей трубопроводов Подрядчик составляет «Акт-уведомление по переработке материалов» (приложение № 7 к настоящему Договору) и направляет его Заказчику.
После получения от Заказчика «заявки на перемещение готовой продукции» Подрядчик формирует «Акт приемки передачи ТМЦ на хранение» (готовой продукции) по форме № МХ-1 (Приложение № 9 к настоящему Договору), с последующей передачей его Заказчику.
5.2. Отбраковка труб по скрытым дефектам (в период выполнения технологического процесса по изоляции) производится Подрядчиком, в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7).
5.3.Подрядчик извещает Заказчика о выполнении заказа, посредством факсимильной (тел.3463315904) или электронной связи ([email protected])в течение 3(трех) рабочих дней, следующих за днем исполнения заказа.
5.4. Сдача выполненных работ Подрядчиком Заказчику по количеству и качеству производится на территории Подрядчика при вывозе изолированных Материалов Заказчика с оформлением Подрядчиком «Акта возврата ТМЦ, сданных на хранение» (форма № МХ-3, Приложение № 8). Подрядчик выдает Заказчику сертификат качества на сварку и изоляцию труб и (или) фасонных деталей трубопроводов.
5.5. Подрядчик передает Заказчику изолированные Материалы Заказчика в соответствии с установленными правилами и нормами. На каждую отгруженную партию оформляется товаро-транспортная накладная по форме ТН-1 (приложение № 11 к настоящему Договору), с указанием в ней количества отгруженных изолированных Материалов Заказчика, одновременно выдается сертификат качества на каждую единицу (штуку) изолированных Материалов Заказчика.
5.6.В ходе выполненных работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
5.7.Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает выполнение работ при обнаружении:
5.7.1. непригодности или недоброкачественности предоставленных Материалов Заказчика;
5.7.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
5.7.3. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Результатов выполненных работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.8.Подрядчик передает Заказчику в течение месяца, следующего за месяцем выполнения работ по изготовлению фасонных деталей трубопроводов, все материалы (труба, фасонные детали, технологические остатки труб) и документы на них, полученные от Заказчика для выполнения работ, но не использованные в процессе выполнения работ.
5.9.Подрядчик обязан использовать на объектах Заказчика работников, только при наличии у них регистрации в ХМАО - Югра, а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком, на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.
5.10.Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени производства работ (включая и время проживания в вахтовых общежитиях ООО «РН - Юганскнефтегаз»).
5.11. Подрядчик может передать в залог право требования  по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика.
5.12. Срок гарантии на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.13.Стоимость материалов, конструкций, оборудования, приобретенных Подрядчиком, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.
5.14.Подрядчик обязан выполнять требования следующих локальных нормативных документов Заказчика, согласно приложению № 13 к настоящему договору.
- Политика ОАО «НК «Роснефть» "В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" №П4-05 версия 3.00.
- Стандарт ООО «РН-Юганскнефтегаз» «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах производства работ» № ПЗ-11.01 С-0013 ЮЛ-099 версия 1.06.
- Стандарт ОАО «НК «Роснефть» "Система управления безопасностью дорожного движения ОАО «НК «Роснефть» " № П3-05 С-0008 версия 2.00.
- Стандарт ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний "Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений" № П3-05 С-0001 ЮЛ-099 версия 1.00.
- Инструкция № 2.1.8 "По охране труда при передвижении работников (посетителей) и транспортных средств по территории объектов, в производственных и административных зданиях (помещениях) Общества". Сборник инструкций по ПБ и ОТ для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз» том №2 утвержденный Генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 14.06.2012г.
- Инструкция № 5.4 "По охране труда при работах на открытом воздухе в холодное время года". Сборник инструкций по ПБ и ОТ для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз» том №4 утвержденный Генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 14.06.2012г.
- Инструкция № 4.1 "О мерах пожарной безопасности на объектах Общества". Сборник инструкций по ПБ и ОТ для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз» том №4 утвержденный Генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 14.06.2012г.
- Стандарт ОАО «НК «Роснефть» "Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании" № П3-05 С-0102 версия 2.00.
- Политика ОАО «НК «Роснефть» "В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность" № ПЗ-11.03.02 П-01, версия 2.00.
- Политика ОАО «НК «Роснефть» "В области противодействия корпоративному мошенничеству" № ПЗ-11.03.02 П-01 версия 2.00.
- Инструкция ОАО «НК «Роснефть» "Золотые правила безопасности труда" и порядок их доведения до работников №ПЗ-05 И-0016 версия 1.00.
- Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Движение и учет труб, фасонных деталей трубопроводов, поступающих на обработку в ООО «ЮКОРТ» от ООО «РН-Юганскнефтегаз», № П2-02 Р-0028 ЮЛ-099;
5.15.Подрядчик обязуется соблюдать «Требования  в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложение № 15 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием  договора, и в случае их неоднократного нарушения Хранителем, Поклажедатель имеет право отказаться от исполнения договора.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

6.1.В случае выполнения работ Подрядчиком из Материалов Заказчика, последний предоставляет сертификат завода - изготовителя на материалы (изделия).
6.2.Заказчик формирует заявку на изготовление металлоконструкций, изоляцию трубы ит.д. и направляет Подрядчику заявку (приложение № 14) на требуемый объем работ не менее, чем за 30 дней до начала выполнения работ (для формирования плана работ на следующий месяц), с указанием:
по трубе и фасонным деталям - наименование объекта по Плану капитального строительства на текущий год, назначение трубопровода, диаметр труб, толщину стенки, сварку стали, вид изоляции, ГОСТ на трубы, ГОСТ на фасонные детали трубопроводов, количественные характеристики заказа.
6.2.1. Заказчик за 2 дня до начала выполнения работ формирует заявку-акт на перемещение ТМЦ, а Подрядчик принимает данную заявку к исполнению через централизованную систему SAPR/3.
6.3.Заказчик, до начала выполнения работ, обязуется передать «Заявку на централизованный завоз МТР (Самовывоз)» (приложение №12 к настоящему Договору) фасонных деталей трубопроводов; трубу, в трех единицах измерения: шт., п.м., тонны, с обязательным указанием объекта, кода КСМ, цены ТМЦ.
6.4.Принять от Подрядчика в течение месяца, следующего за месяцем выполнения работ по изготовлению фасонных деталей трубопроводов, все материалы (труба, фасонные детали трубопроводов, технологические остатки труб) и документы на них, переданные Подрядчику от Заказчика для выполнения работ, но не использованные в процессе выполнения работ.
6.5.Для получения трубы и (или) фасонных деталей трубопроводов с изоляцией, технологических остатков труб (далее ТМЦ), Заказчик направляет Подрядчику письмо-доверенность (Приложение № 10 к настоящему Договору), а также заявку на вывоз ТМЦ (Приложение № 12 к настоящему договору), с указанием кода КСМ, цены, количества, наименования, объекта работ, данных паспорта, с образцом подписи ответственного лица и сроков действия письма-доверенности. После вывоза ТМЦ, Подрядчик формирует «Акт возврата ТМЦ, сданных на хранение», с последующей передачей его Заказчику»
6.6.Заказчик обязан в течение месяца после получения уведомления о выполнении заказа (п.5.3. договора), вывезти изолированные трубы, фасонные детали трубопроводов.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.

7.1.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, для своевременного принятия мер.
7.2.Передача обязательств по настоящему договору третьим лицам разрешается только с письменного разрешения другой Стороны.
7.3.В случае невозможности выполнения работ, возникшей по вине Заказчика, Подрядчику выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от Подрядчика материалов.
7.4. После поступления заявки на выполнение работ, виды, объем и сроки исполнения которых не оговорены в данном договоре, Подрядчик в течении 5 дней направляет Заказчику дополнительное соглашение, которое Заказчик обязуется в течении 17 последующих дней подписать и вернуть Подрядчику.
7.5.Стороны при выполнении работ в рамках настоящего Договора, обязаны руководствоваться Положением ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Движение и учет труб, фасонных деталей трубопроводов, поступающих на обработку в ООО «ЮКОРТ» от ООО «РН-Юганскнефтегаз», № П2-02 Р-0028 ЮЛ-099, утв.распоряжением ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 12.01.11г. № 03, версия 1.03.

8 .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1.За повреждения Заказчиком изоляции труб, фасонных деталей трубопроводов при транспортировке и последующем хранении Заказчиком, Подрядчик ответственности не несет и рекламаций не принимает. В случае устранения Подрядчиком дефектов изоляции, произошедших по вине Заказчика, все расходы компенсируются последним при предъявлении соответствующих документов согласно 2х стороннего акта.
8.2.Подрядчик за задержку оплаты выполненных Работ имеет право взыскать с Заказчика проценты, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 3% годовых.
8.3. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в заявке Заказчика на соответствующий месяц, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости с НДС месячного объема работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости таких работ
8.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране труда и окружающей среды, правил и норм промышленной и пожарной безопасности, природоохранного, лесного и земельного законодательства, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013г № 101
8.5.Подрядчик не несет ответственность за качество Разрешительной документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в ней недостатков, делающих невозможным выполнения Подрядчиком работ, определенных настоящим договором, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 3(трех) дней с момента обнаружения.
8.6.Убытки, причиненные третьими лицами в процессе выполнения работ Подрядчиком, компенсируются за счет Подрядчика. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные третьим лицам и Заказчику по причине некачественного выполнения Подрядчиком работ по договору в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 5.12 настоящего договора.
8.7.Подрядчик несет полную имущественную ответственность за сохранность переданных ему Материалов Заказчика для выполнения работ, оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Сумма причиненного ущерба, образовавшаяся по причине утраты, недостачи и повреждения имущества Заказчика, определяется на основании двухстороннего акта между Подрядчиком и Заказчиком и равна рыночной стоимости (с учетом НДС) имущества на дату составления.
8.8.В случае невозможности надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, возникшей по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, последний возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы. Указанные в настоящем пункте платежи, должны быть осуществлены в согласованные Сторонами сроки. Момент невозможности надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, равно как и сроки платежей, определяются Сторонами в письменном виде.
8.9.Заказчик обязан возместить Подрядчику в полном объеме убытки в сумме фактически понесенных и документально подтвержденных Подрядчиком затрат, связанных с ликвидацией аварий, осложнений, возникших в результате применения некачественных или некондиционных Материалов, являющихся собственностью Заказчика, и передаваемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.
8.10.Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
8.11. В случае нарушения Подрядчиком Стандарта Заказчика «Порядок эксплуатации информационных ресурсов, предоставления и контроля доступа», Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 руб. за каждый случай нарушения указанного Стандарта. Факт нарушения Стандарта должен быть подтвержден двухсторонним актом, либо актом о выявлении нарушения, подписанным не менее чем двумя свидетелями
8.12.В случае, установления факта нахождения работника Подрядчика на территории объектов Заказчика в нарушение требований п.5.9 настоящего договора Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый случай обнаружения такого работника. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Подрядчика работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка.
8.13.В случае нарушения условий п.5.4.Подрядчиком , Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт допущенного нарушения.
Факт нарушения  может быть подтвержден одним из следующих документов:
-двухсторонним актом, подписанным представителем Заказчика и Подрядчика;
- актом, подписанным Заказчиком и двумя свидетелями
8.14. Подрядчик может уступить (передать в залог) право требования  по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика, которое оформляется путем подписания со стороны Заказчика уведомления об уступке прав требования. В случае уступки Подрядчиком права требования по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000,00 рублей за каждый случай уступки права требования.
8.15.При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика. Уведомление должно быть оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

9.1.Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
9.2.Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
9.3.Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
9.4.Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Покупателю в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
9.5.Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
9.6.Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.


10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1.Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении настоящего Договора, путем переговоров либо путем направления претензии, срок рассмотрения которой 10 дней с момента получения.
10.2.Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 10.1. настоящего договора, то он разрешаются Арбитражным судом ХМАО - Югра.

11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует по 31.12.2016г., а в части исполнения обязательств - до их полного исполнения. Договорная неустойка, указанная в пп. 3.5, 8.3 настоящего договора, начисляется до момента окончательного расчета по договору независимо от срока его действия.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства РФ и других компетентных органов на деятельность сторон, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
12.2. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.
13.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.3. По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора в соответствии со ст. 450 ГК РФ при письменном уведомлении контрагента за 30 календарных дней. В данном случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику все фактически исполненное на момент расторжения договора
13.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
13.6. Перечень документов прилагаемых к договору:
Приложение № 1- Протокол согласования договорной цены 1м2 изоляции;
Приложение № 2- Протокол согласования договорной цены на изготовление отводов с приварными катушками;
Приложение № 3- Сводная ведомость по изготовлению фасонных изделий;
Приложение № 4- Протокол согласования стоимости выполняемых работ;
Приложения № 5- Показатели для формирования стоимости услуг;
Приложение № 6 - Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг);
Приложение № 7 – Акт-уведомление по переработке материалов;
Приложение № 8 - Акт возврата ТМЦ, сданных на хранение по форме МХ-3;
Приложение № 9- Акт приема-передачи ТМЦ на хранение по форме МХ-1;
Приложение № 10 - Письмо-доверенность;
Приложение № 11 - Товарно-транспортная накладная формы ТН-1;
Приложение № 12 - Заявка на централизованный завоз МТР (Самовывоз);
Приложение № 13 - Перечень локальных нормативных документов;
Приложение № 14 – Заявка на выполнение работ
Приложение № 15 - Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам т оказанию услуг на объектах Компании.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Место нахождения и почтовый адрес: 638309, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26
ИНН 8604035473 КПП 997150001
р/с 40702810800003001527 БИК 044525880
в ОАО «Всероссийский банк развития регионов», г. Москва
к/с 30101810900000000880
ОКПО 76841742 ОГРН 1058602819538
ОКВЭД 11.10.11, 23.20, 73.10, 74.20.2




____________________ м.п.
Генеральный директор
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

___________________ Р.Ш.Файзуллин
м.п.













Приложенные файлы

  • doc 14970592
    Размер файла: 118 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий