2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 3. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. 12 ИПДЛ-Д-II/4P, извещатель дымовой линейный.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
ОАО «ТПК Алтайского края»

_____________ А.Р. Шиллер

«___»____________2013г.
Документация
о закупке у единственного поставщика № 9/03.04.2013 от 03.04.2013г. выполнения монтажных работ в здании склада, литер Н:
- по реконструкции системы автоматического пожаротушения, включая систему оповещения людей о пожаре;
- по реконструкции охранно – пожарной сигнализации в помещениях № 17, 18, 19, 20, 21 и части помещения № 22 (S=32,5 кв.м.)
























Барнаул, 2013 СОДЕРЖАНИЕ

Часть I.
Общие положения
3

Часть II.
Информационная карта закупки
3

Часть III.
Техническое задание
5

Часть IV.
Проект договора
10

1.Общие положения.

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Торгово-производственный комплекс Алтайского края», утвержденного Советом директоров ОАО «ТПК Алтайского края» 29.03.2012года, протокол № 9.
1.2. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) установлен настоящей документацией.
1.3. Извещение и документация о закупке размещается на официальном сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и сайте заказчика [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и носит уведомительный характер.
1.4. В силу того, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является неконкурентным способом закупки, данная процедура не предусматривает подачу, оценку и сопоставление заявок.

2. Информационная карта закупки у единственного поставщика

№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений

1
Наименование и адрес Заказчика, контактная информация
Заказчик:
Открытое акционерное общество «Торгово-производственный комплекс Алтайского края»
656023, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Космонавтов, 59
Контактное лицо:
Витязева Лариса Владимировна, тел./факс: (385-2)33-72-86
e-mail: [email protected]

2
Вид процедуры закупки
Закупка у единственного поставщика

3
Предмет договора
монтажные работы в здании склада, литер Н:
- по реконструкции системы автоматического пожаротушения, включая систему оповещения людей о пожаре;
- по реконструкции охранно – пожарной сигнализации в помещениях № 17, 18, 19, 20, 21 и части помещения № 22 (S=32,5 кв.м.)



4
Место и срок оказания услуг
Российская Федерация, 656023, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Космонавтов, 59.
Срок выполнения работ: с 20 апреля 2013г. по 20 июня 2013г.

5
Начальная (максимальная) цена договора
1 039 122,08 руб. (один миллион тридцать девять тысяч сто двадцать два рубля 08 копеек), без НДС.

6
Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты – безналичный расчет.
В срок не позднее двух месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ

7
Требования к Участнику
Участник должен:
-обладать гражданской правоспособностью в полном объеме (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
-не являться неплатежеспособным или находиться в процедуре банкротства, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
-обладать необходимыми сертификатами на товары, предполагаемыми к использованию в рамках исполнения договора;
- сведения об Участнике должны отсутствовать в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;
-наличие свидетельства о членстве СРО;
-наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
на осуществление: Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.
2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
3. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
4. Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения.




8
Привлечение соисполнителей
Не допускается





















3. Техническое задание
на выполнение работ

Вид работ: монтажные работы в здании склада, литер Н:
- по реконструкции системы автоматического пожаротушения, включая систему оповещения людей о пожаре;
- по реконструкции охранно – пожарной сигнализации в помещениях № 17, 18, 19, 20, 21 и части помещения № 22 (S=32,5 кв.м.)
1) Общие требования:

Место выполнения работ: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59, здание склада, литер Н.

Цели использования результатов работ: пожарная безопасность.

Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – «20» апреля 2013г.
Окончание выполнения работ – «20» июня 2013г.

Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
Инструктаж, обучение и проверка знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников Подрядчика должны быть организованы в соответствии со СНиП «Безопасность труда в строительстве». Персонал Подрядчика, выполняющий работы, должен пройти аттестацию по заявленным видам работ.

Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ и установленного оборудования.

Требования к гарантии на работы: гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.

2) Требования к выполнению работ:

Требования к производству и организации работ:
Выполнить демонтаж устаревшего оборудования на объекте (здание склада, литер Н).
Произвести монтажные работы по реконструкции охранно-пожарной сигнализации в помещениях № 17, 18, 19, 20, 21 и части помещения № 22(S=32,5кв.м.) системы автоматического пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре во всем здании склада, литер Н, с выводом сигнала на централизованный пульт охраны комплекса по действующим нормативным документам, Федеральному закону РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130-2009, СП 3.13130-2009.
Монтажные работы и приемка выполненных работ производятся в соответствии с условиями договора.
По окончании работ предоставить Заказчику исполнительную схему автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре, охранно-пожарной сигнализации, паспорта на установленное оборудование.
Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, руководящими документами для данного вида работ, пожарными нормами, санитарными нормами и правилами.



Применяемые материалы и оборудование:


№ п/п
Наименование материалов
Кол-во, шт
Стоимость ед.,
без НДС
Общая стоимость,
без НДС

1
С2000М
1
5847,331
5847,331

2
С2000-СП1 исп.01
1
1757,288
1757,288

3
С2000-БКИ
3
4004,237
12012,712

4
С2000-ПИ
2
2826,534
5653,068

5
РИП-12 (исп.01), 12В/3А
2
2654,237
5308,475

6
Сигнал-20SMD ПКП
1
2576,441
2576,441

7
С2000-4, прибор приемно-контрольный
5
1803,288
9016,458

8
Аккумулятор 12В 7 А/ч
7
364,958
2554,703

9
Аккумулятор 12В 17 А/ч
3
1086,864
3260,593

10
Маяк-12КП светозвуковой опов-ль
15
226,297
3394,449

11
ББП-20М
7
749,364
5245,551

12
ИПДЛ-Д-II/4P, извещатель дымовой линейный

12

2516,949

30203,390

13
LX-402, ИК-датчик внешней установки
4
2101,619
8406,475

14
СА-3, кожух с кронштейном для LX-402/802

4

840,653

3362,602

15
ДИП-45 дымовой извещатель
60
187,517
11250,763

16
ИП 114-А2
40
29,746
1189,831

17
Rдоб 4,7 кОм
100
0,576
57,203

18
ИПР513-10 ручной извещатель
15
137,059
2055,890

19
Кабель-канал 10х20
384
11,441
4393,220

20
Кабель-канал 16х25
100
20,551
2054,746

21
Гофратруба д.20
1000
5,949
5949,153

22
Крепеж д/гофры
3000
1,034
3088,983

23
Хомут-стяжка 3х150 (029)
100
34,322
3432,203

24
Табло "ВЫХОД" 12В
22
120,703
2655,381

25
Коробки соед-е КК-8
100
14,076
1407,203

26
Коробки соед-е КС-4
50
8,237
411,864

27
Коробки соед-е КРТП-10
10
51,025
510,254

28
Коробка 85х85х40
20
20,254
405,000

29
ИО 102-20 Б2П
30
132,144
3964,195

30
Астра-7 исп.Б
15
552,475
8287,059

31
ИК Астра-5
12
431,661
5179,881

32
Крепление к ИК
12
15,102
181,220

33
ИО 102-14
20
26,432
528,559

34
Маяк-12К светозвуковой опов-ль
2
269,314
538,627

35
Метизы комплект
1
6864,407
6864,407

36
Трос д.3, бухта 220 м
2
2288,136
4576,271

37
ШПС, шкаф
1
12816,992
12816,992

38
Бокс с ключем под ОПС 3
5
3432,203
17161,017

39
Щиток ОПС3
5
400,424
2002,119

40
Изолента
20
28,602
572,034

41
Сталька, д. 0,8 мм, 5кг
3
708,178
2124,534

42
Автом. + бокс
5
114,407
572,034

43
П-274
1000
4,347
4347,458

44
ВВГнгLS 3x1,5, м
200
34,322
6864,407

45
КСПВ 6x0,5, м
1000
7,449
7447,881

46
КСПВ 12x0,5, м
800
14,763
11806,780

47
КСВВнгLS 4x0,5, м
1200
7,737
9280,678

48
КСВВнгLS 8x0,5, м
1000
13,729
13728,814

49
КПКВнг(А)-FRLS 2x2x0.75 мм2, кабель
2050
46,576
95478,754

50
КПКВнг-FRLS 1х2х0,75
1687
40,314
68014,695

51
РИП-12 (исп.01), 12В/3А
1
2654,237
2654,237

52
Сигнал-10 ПКП
1
1653,178
1653,178

53
Аккумулятор 12В 7 А/ч
1
364,958
364,958

54
Аккумулятор 12В 17 А/ч
1
1086,864
1086,864

55
Маяк-12КП светозвуковой опов-ль
3
226,297
678,890

56
ББП-20М
1
749,364
749,364

57
ИПДЛ-Д-II/4P, извещатель дымовой линейный

4

2516,949

10067,797

58
ДИП-45 дымовой извещатель
10
187,517
1875,127

59
ИП 114-А2
2
29,746
59,492

60
Rдоб 4,7 кОм
12
0,576
6,864

61
ИПР513-10 ручной извещатель
2
137,059
274,119

62
Кабель-канал 10х20
50
11,441
572,034

63
Кабель-канал 16х25
10
20,551
205,475

64
Гофратруба д.20
30
5,949
178,475

65
Крепеж д/гофры
90
1,034
92,669

66
Хомут-стяжка 3х150 (029)
5
34,322
171,610

67
Табло "ВЫХОД" 12В
4
120,703
482,797

68
Коробки соед-е КК-8
10
14,076
140,720

69
Коробки соед-е КС-4
10
8,237
82,373

70
Коробки соед-е КРТП-10
2
51,025
102,051

71
Коробка 85х85х40
2
20,254
40,500

72
ИО 102-20 Б2П
6
132,144
792,839

73
Астра-7 исп.Б
3
552,475
1657,415

74
ИК Астра-5
2
431,661
863,314

75
Крепление к ИК
2
15,102
30,203

76
ИО 102-14
2
26,432
52,856

77
Маяк-12К светозвуковой опов-ль
1
269,314
269,314

78
Метизы комплект
1
572,034
572,034

79
Трос д.3, бухта 220 м
0,5
2288,136
1144,068

80
Бокс с ключем под ОПС 3
1
3432,203
3432,203

81
Щиток ОПС3
1
400,424
400,424

82
Изолента
2
28,602
57,203

83
Сталька, д. 0,8 мм, 5кг
1
708,178
708,178

84
Автом. + бокс
1
114,407
114,407

85
ВВГнгLS 3x1,5, м
20
34,322
686,441

86
КСПВ 6x0,5, м
50
7,449
372,398

87
КСПВ 12x0,5, м
30
14,763
442,754

88
КСВВнгLS 4x0,5, м
100
7,737
773,390

89
КСВВнгLS 8x0,5, м
20
13,729
274,576

90
КПКВнг(А)-FRLS 2x2x0.75 мм2, кабель
50
46,576
2328,754

91
КПКВнг-FRLS 1х2х0,75
50
40,314
2015,847

92
РИП-12 (исп.01), 12В/3А
1
2654,237
2654,237

93
Сигнал-10 ПКП
1
1653,178
1653,178

94
Аккумулятор 12В 7 А/ч
1
364,958
364,958

95
Аккумулятор 12В 17 А/ч
1
1086,864
1086,864

96
Маяк-12КП светозвуковой опов-ль
5
226,297
1131,483

97
ББП-20М
1
749,364
749,364

98
ИПДЛ-Д-II/4P, извещатель дымовой линейный

6

2516,949

15101,695

99
ДИП-45 дымовой извещатель
6
187,517
1125,076

100
Rдоб 4,7 кОм
12
0,576
6,864

101
ИПР513-10 ручной извещатель
4
137,059
548,237

102
Кабель-канал 10х20
10
11,441
114,407

103
Кабель-канал 16х25
20
20,551
410,949

104
Гофратруба д.20
100
5,949
594,915

105
Крепеж д/гофры
300
1,034
308,898

106
Хомут-стяжка 3х150 (029)
20
34,322
686,441

107
Табло "ВЫХОД" 12В
4
120,703
482,797

108
Коробки соед-е КК-8
20
14,076
281,441

109
Коробки соед-е КС-4
10
8,237
78,136

110
Коробки соед-е КРТП-10
2
51,025
102,051

111
Коробка 85х85х40
2
20,254
40,500

112
ИО 102-20 Б2П
6
132,144
792,839

113
Астра-7 исп.Б
4
552,475
2209,881

114
ИК Астра-5
3
431,661
1294,975

115
Крепление к ИК
3
15,102
45,305

116
ИО 102-14
4
26,432
105,712

117
Маяк-12К светозвуковой опов-ль
1
269,314
269,314

118
Метизы комплект
1
572,034
572,034

119
Трос д.3, бухта 220 м
0,5
2288,136
1144,068

120
Бокс с ключем под ОПС 3
1
3432,203
3432,203

121
Щиток ОПС3
1
400,424
400,424

122
Изолента
2
28,602
57,203

123
Сталька, д. 0,8 мм, 5кг
1
708,178
708,178

124
Автом. + бокс
1
114,407
114,407

125
ВВГнгLS 3x1,5, м
20
34,322
686,441

126
КСПВ 6x0,5, м
100
7,449
744,788

127
КСПВ 12x0,5, м
40
14,763
590,339

128
КСВВнгLS 4x0,5, м
100
7,737
773,390

129
КСВВнгLS 8x0,5, м
50
13,729
686,441

130
КПКВнг(А)-FRLS 2x2x0.75 мм2, кабель
50
46,576
2328,754

131
КПКВнг-FRLS 1х2х0,75
200
40,314
8063,390

 
ИТОГО по материалам:

ИТОГО по монтажным работам

ИТОГО:
 
 
510 874, 62

587 569,49

1 098 444,11



- Материалы, оборудование и инструменты Подрядчика.
- Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть новыми, ранее не использованными, года выпуска продукции 2012 – 2013 гг., должны иметь сертификаты качества и паспорта заводов – изготовителей (при необходимости), соответствовать санитарным нормам и правилам.

Особые условия:
Состав работ, подлежащих выполнению по Договору, а также состав материалов и оборудования, используемых Подрядчиком для выполнения работ, определяется согласно локальной смете (локальный сметный расчет).
Порядок определения сметной стоимости работ в текущих ценах производится в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно – индексным методом от нормативной базы ГЭСН 2001г. «ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм.1».
Подрядчик обязан выполнить состав работ определенный согласно локальной смете (локального сметного расчета).
Настоящее техническое задание может меняться и уточняться в соответствии с законодательством РФ и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТПК Алтайского края».




























4. Проект Договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Барнаул «___» _______ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» (ОАО «ТПК Алтайского края»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лобанова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика монтажные работы в здании склада, литер Н:
- по реконструкции системы автоматического пожаротушения, включая систему оповещения людей о пожаре;
- по реконструкции охранно-пожарной сигнализации в помещениях № 17, 18, 19, 20, 21 и части помещения № 22 (S=32,5кв.м.) (далее – работы), по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59 и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Детально все виды и объем работ, которые необходимо выполнить Подрядчику в рамках настоящего договора, а также стоимость этих работ и используемых материалов определяются сторонами в локальной смете (локальном сметном расчете), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к Договору).
Работы выполняются Подрядчиком своими силами, инструментами, механизмами и материалами.
Все поставляемые для производства работ материалы, должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям ГОСТ и иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов.

Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Назначить полномочного представителя для контроля, надзора и оперативного рассмотрения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
2.1.2. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ в соответствии со сроками настоящего Договора.
2.1.3. Осуществить приемку работ и подписание приемосдаточного акта при предъявлении Подрядчиком выполненных работ к сдаче.
2.1.4. Произвести оплату всех работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2 Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.
2.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения ремонта.
2.2.3. Вносить любые изменения в состав и объемы работ, которые, по его мнению, необходимы.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Используя свое оборудование и приспособления, механизмы, инструменты и материалы выполнить работы согласно Приложению № 1 к Договору качественно, в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора, проектной документации Заказчика и действующим требованиям ПБ, строительным нормам и правилам, ТУ, ГОСТам и другим обязательным правилам, применяемым для данного вида работ.
2.3.2. Доставить на Объект приобретаемые им за свой счет необходимые материалы, комплектующие изделия и оборудование. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и возможность применения на Объекте, соответствовать требованиям ГОСТ и иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов. Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком образцы приобретаемых им материалов до начала производства работ с этими материалами.
2.3.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.4. Безвозмездно устранять в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления претензии все дефекты и недоделки возникшие по вине Подрядчика в период выполнения работ и в течение гарантийного срока.
2.3.5. Извещать Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию.
3.3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение им работ по настоящему Договору.
2.3.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.3.8. Сдать результат работ Заказчику с актами ввода в эксплуатацию автоматической системы пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации в установленный договором срок. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная сдача результата работ.
2.3.9. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметными расчетами, строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
-выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. Учитывая, что работы выполняются на действующем предприятии и необходимо совмещение работ Подрядчика и Заказчика, Подрядчик выполняет работы по графику производства работ, согласованному с Заказчиком.
- содержание и уборку строительного мусора в месте выполнения работ;
- вывоз в двухдневный срок со дня подписания акта о приемке результата работ принадлежащего Подрядчику: оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, другого имущества.

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовывать свою работу.
2.4.2. Определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

3. Сроки выполнения работ
Начало производства работ – « ____» ________________ 2013г.
Окончание производства работ – «____» ______________ 2013г.

4. Порядок приемки работ
4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ.
4.2. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

5. Гарантия качества выполненных работ
5.1. Подрядчик гарантирует исправную работу автоматической системы пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, качество этих работ, их соответствие ГОСТу, ТУ, строительным нормам и правилам и другим нормативным требованиям для данного вида работ. Выполненные работы по монтажу автоматической системы пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации должны соответствовать требованиям действующих СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 9.13130.2009 и обязательных требований Государственных и отраслевых стандартов.
5.2. Гарантийный срок по настоящему договору составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.
5.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
5.4. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов, Заказчик вправе устранить их своими силами, либо с привлечением третьих лиц и требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков с Подрядчика.
5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой Заказчиком. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Цена договора и порядок расчетов
6.1. Стоимость работ и материалов Подрядчика, предусмотренных п.1.1. настоящего договора определена в Приложении № 1 к Договору - локальной смете (локальный сметный расчет) и составляет сумму в размере _____________________ ( _________________________________) руб., без НДС.
6.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ и стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. Работа является выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате только после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ в полном объеме.
6.4. Заказчик обязан оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в срок не позднее двух месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, если работа выполнена надлежащим образом и в установленный договором срок, либо по соглашению с Заказчиком - досрочно.
6.5. Работы оплачиваются посредством перечисления Заказчиком суммы за фактически выполненные работы, указанные в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета фактуры. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. Ответственность сторон
8.1. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:
- за нарушение сроков завершения работ уплачивается пеня в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый дней просрочки.
- за задержку устранения дефектов в работах Подрядчиком уплачивается пеня в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, начиная со дна просрочки согласованного сторонами графика устранения дефектов.
8.2. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает от исполнения обязательств в натуре.
8.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - уменьшения установленной за работу цены, в размере, установленном в п. 6.1 настоящего договора.
8.4. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
8.5. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.6. Подрядчик несет ответственность:
8.6.1. За соответствие приобретаемых материалов (продукции) требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для конкретного вида продукции, а также сертификатам соответствия. В случае поставки материалов (продукции), не соответствующих указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию. Порядок и срок замены некачественной продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении.
8.6.2. За предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.6.3. За несохранность предоставленных Заказчиком материалов или их порчу, утрату - в виде возмещения их полной стоимости Заказчику.
8.6.4. За ненадлежащее качество предоставленного им оборудования и приобретенных материалов в виде возмещения их полной стоимости Заказчику и оплаты работ по их замене.
8.6.5. Перед третьими лицами за причинение вреда при осуществлении подрядных работ по настоящему договору и в гарантийный период.
8.6.6. За некачественный результат работы, согласно ст.723 ГК РФ.
8.6.7. За квалификацию персонала (в том числе и привлеченного).
8.6.8. За обеспечение спец. одеждой, исправными и испытанными средствами индивидуальной и коллективной защиты, электрозащитными средствами, инструментом и приспособлениями, их применением при производстве работ;
8.6.9. За соблюдение Правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды его работниками при работе на объектах и территории Заказчика.
8.7. В случае привлечения контрольными или надзорными органами Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности за нарушения действующего законодательства РФ, возникшие в результате невыполнения (некачественного, несвоевременного выполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору и приведшее к уплате Заказчиком административного штрафа на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа, Подрядчик обязуется оплачивать суммы административного штрафа в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего постановления.

Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Прочие условия договора
10.1. Стороны обязуются разрешать споры, вытекающие из Договора, путем взаимных переговоров. В случае не достижения соглашений, все споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде Алтайского края.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.4. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:


Заказчик: Подрядчик:
ОАО «ТПК Алтайского края»
656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59
ИНН 2223027708 КПП 222301001
ОГРН 1022201379991
р/с 40602810402140030108
в отделение № 8644 СБ РФ г. Барнаул.
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604

Генеральный директор

___________________В.П. Лобанов

Приложение № 1
к договору подряда № ___
от «___» __________201__г.

«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:
_____________
руб.
Смета на сумму:
______________
руб.







________________________________________
______________________ /________________/
ОАО «ТПК Алтайской края»
______________________ / ________________ /




«______»____________________ 201__ г.
«______»____________________ 201__ г.






ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №___
на ___________________________________________


(Локальный сметный расчет)



№ поз.
Код норматива,
Наименование,
Единица измерения
Объем
Базисная стоимость за единицу
Базисная стоимость всего
Индекс / Цена
Текущая стоимость всего




Всего
Осн. З/п
Эксп.
Всего
Осн. З/п
Эксп.
Осн. З/п
Эксп.
Всего
Осн. З/п
Эксп.





Материал
В т.ч. з/п

Материал
В т.ч. з/п
Материал
В т.ч. з/п

Материал
В т.ч. з/п


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14










































13 PAGE \* MERGEFORMAT 141515







15

Приложенные файлы

  • doc 15107455
    Размер файла: 309 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий